《合同(大包队)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同(大包队)（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号：陇南市财政局灾后重建综合办公楼（统办3#楼）劳务合同签订日期：发包人：甘肃第七建设集团股份有限公司陇南市财政局灾后重建综合办公楼项目部 （以上简称甲方）承包人：四川绵阳市纵横建筑劳务公司 （以下简称乙方） 经甲乙双方协商同意将陇南市财政局灾后重建综合办公楼（统办3#楼）主体劳务部分，分包给乙方施工。为达到平等互利的原则，特签订本合同，望双方共同遵守。一、 工程概况1、工程名称：陇南市财政局灾后重建综合办公楼（统办3#楼）2、工程地点：陇南市武都区东江镇11号路新区3、工程结构：框架剪力墙4、建筑面积：29490.99二、 分包范围1、主体承包内容：钢筋工程（机具包括：钢筋切断机、钢筋
2、弯曲机、钢筋调直机、钢筋套丝机、力矩、扳手等；材料包括：焊剂、电焊条、扎丝、钢丝绳以及二级配电箱之外的电线及照明线、灯管、灯架等）及进出场材料的装卸、工完料尽；木工工程（机具包括：圆盘锯、手提锯、电锤、电钻、电刨等；材料包括：钉子、钢丝、透明胶带、双面胶、扫把以及二级配电箱之外的电线、照明线、灯管、灯架等）提前计划好各种材料，合理节约利用。每一阶段完工后，清理好现场，余料分类按规格堆放整齐及进出场材料的装卸、工完料尽；砼工程（机具包括：振动棒、振动电机、角磨机、尺杆、木抹子、铁抹子等；材料包括：二级配电箱之外的电线、照明线、灯管、灯架、绝缘胶布等），并按规定做好混凝土的养护工作。及商品混凝土输
3、送泵的操作人员；如现场自拌砼，甲方提供混凝土输送泵、管道、铲车一台，后台全部用工包括砼输送泵操作人员、铲车司机的工资、油料，按自拌时段的建筑面积每平米8元包干；防护工程（铁钉等材料及所需的工具）及进出场材料的装卸、工完料尽；现场临设及文明施工（包括架子车、灰斗车、扫把、灰桶以及塔吊指挥、塔吊司机工资、放线用的麻线、铅笔、墨汁、线锤、卷尺等，并负责放线、抄平等）爱护甲方提供的设备，输送泵及管道每次用完后必须清洗干净。堆放整齐，不含地下防水、保温；预埋工程（包括墙拉筋、构造柱钢筋预埋等其他预埋铁件）。2、承包方式：包工带辅助材料及机具。3、质量标准：（1）必须达到国家有关规定及规范要求。（2）必须
4、达到工完、料尽、场地清。（3）必须听从现场管理人员安排。（4）分项分部工程必须达到100%合格，若发生工程施工过程中由于质量造成的损失，一律由乙方承担所有费用。4、工程进度：从2011年11月1日2012年7月30日三、合同价款及计算方法1、按建筑面积每平方米 180 元。2、合同范围以外的零星用工按季节 面议价：技工 120 元/日工，普工 80 元/日工。对于量较大的双方协议定价。3、施工图纸变更时所增加的费用另行协商计价。四、结算及付款1、按阶段支付：从基础垫层到0.000为一阶段，年前付已完工工程量的70%，年后地上两层付一次款，以后按五层一付，每次均付到70%。2、每一阶段按实际完成
5、工程量的70%支付。待主体工程验收后付到85%，砌体工程完工后，主体无偏差、涨模问题付到95%。除扣除3%的质量保证金外，保证金按交工验收后一年无质量问题付清，其余款项一次性结清。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1、甲方做好现场“三通一平”办理施工所需的各种证件及工程工伤保险，乙方住宿自理，安全责任自负。2、全面负责现场的施工组织工作，编制施工组织设计和方案，指定工程的生产计划，确保生产的均衡性和连续性。3、甲方向乙方提供施工图纸一套，工程设计变更及时发放给乙方，并进行质量、安全技术交底，负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。4、如乙方无故停工、罢工，聚众上访闹事，提无事要求的行为
6、，经多次劝说不听的，甲方有权终止合同，并按所完成工程量的50%进行结算，并限期退场。5、乙方人员不得在施工现场喝酒、闹事、打架，经劝说不听的每次罚款200-5000元。（二）乙方权利与义务1、乙方在施工前应熟悉图纸，存在问题应及时以书面文件形式向甲方提出。2、乙方在施工前应根据合同协议条款，认真编制作业指导书及质量安全措施，在施工中严格按规程、规范施工，服从甲方、监理监督检查，做好施工的自检，互检、交接检，专检工作，发现问题立即纠改，并按要求做好质量记录。3、乙方应根据总工期要求及甲方提出月旬进度计划，提出工期保证措施，无故拖延工期扣除总承包价的1.5%/天。4、乙方在合同签订后 10 日内进
7、场，工期为 270 天，遇不可抗力及自然灾害影响工期延顺，停工代料3日后按50元/日计算，遇下雨、下雪、路滑、堵车、自然灾害除外。5、乙方应根据总工期要求及甲方批准的月计划，提出材料、设备等需要计划，由甲方审核备案（材料计划必须提前15天前申报，否则因材料延误，甲方概不负责）。6、乙方按时造工资表支付各班组人员工资，由项目部财务给个人发放。因拖欠造成的一切后果由乙方承担，甲方有权制止拖欠行为，必要时终止合同。7、如发生质量、安全等事故的，乙方不及时协调处理，其费用甲方有权在承包工资中扣除。8、乙方领用材料必须按照甲方材料管理制度执行，材料超出预算部分由乙方负责。9、乙方完工后所用甲方的所有设备
8、及工具如数归还，如有损坏或丢失，乙方照价赔偿。六、质量与验收1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下，乙方的施工应达到如下质量要求：合格标准。2、甲方对乙方进行全过程跟踪质量检查与验收，乙方承包的范围内的分项过程的合格率必须达到100%，允许偏差项目合格率必须达到规范要求，满足设计，质量等级必须达到合格，乙方应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方根据合同发出的指令施工，应随时接受甲方、工程监理的检查和验收，发现问题应及时进行整改，并承担由自身原因导致返工整改的费用。 七、工程施工进度 根据甲方的施工组织设计并按现场实际情况经双方商定形象进度实施。非乙方原因造成的工期延后、工期
9、延顺、不可抗力因素除外。八、安全和治安1、甲方应及时提供乙方在施工中所需的安全设施及材料。2、甲方定期对乙方现场人员进行安全教育，理论学习有关安全方面政策法律及安全知识。3、甲方对乙方施工人员施工中不按有关安全施工规章制度要求施工，有权勒令停止施工并视情节轻重对其行为作出处罚。4、乙方应经常组织工人学习有关政策法规，提倡行为文明，共建和谐社会，做到我文明我光荣。5、乙方进场工作人员必须服从项目部的管理和遵守项目部的安全管理规定及文明施工的有关规定。6、乙方人员在施工过程中违章作业造成的一切安全伤亡事故皆由乙方承担。九、文明施工乙方应确保科学、合理使用甲供材料，应对材料的节约使用提出具体管理方案
10、：（1） 乙方必须按甲方的交底合理使用。（2） 杜绝野蛮施工，乙方在施工过程中必须珍惜甲供材料，不得随意抛、撒。（3） 施工日内，剩余的材料必须清理干净，码放整齐及时利用及入库。（4） 甲方的主管工长对乙方的使用进行过程控制。十、其他约定1、甲、乙双方在施工过程中若发生甲方向乙方调拨，罚款或乙方向甲方提出索赔等问题，不能超过合理的范围和违反国家法律法规，双方本着实事求是、公正合理的原则办理有关处罚或签订的手续，而且必须经双方的现场负责人签字才有效，材料实行过程管理，存在的问题必须当时解决，甲方不得在完工后对乙方进行材料方面的扣款。2、甲方的管理人员必须过程控制/跟踪检查及时验收。3、在合同履约过程中，双方均应做到文明、语言礼貌、相互尊敬、相互促进。4、本合同未尽事宜，可通过友好协商解决或签订补充协议及合同附件与合同具有同等法律效益。5、如发生争议，双方就本着公正，客观，平等的原则，友好协商解决，协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。或在合同签订的当地人民法院诉讼。本合同壹式肆份，甲方叁分，乙方壹份，经双方签字，盖章后生效，结算付款完毕自行失效。（注：乙方资质证明、营业执照、组织机构代码证、税务证、承诺书、施工方案等资质证明文件均应加盖红印章作为本合同的组成部分） 甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：身份证号： 身份证号： 年 月 日 /
