《劳务合同集锦四篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同集锦四篇（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、劳务合同集锦四篇 劳务合同 篇1 甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定，一、 甲方将对本分公司促销用卡进行贴标签，本次贴卡业务由甲方策划，委托二、 乙方提交产生的劳务费用明细交由甲方审核(费用明细见下表)。此次活三、 乙方职责为认真负责做好贴卡服务，保证按合同规定完成。四、 乙方对此次贴卡服务的所有信息具有保密责任，甲方提供给乙方的有关甲五、 未尽事宜由双方协商解决，若解决不了而引发的争议应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、 以上费用由于存在不定因素，若实际执行中所产生的最终费用与本单有实际的出入，最终费用根据甲方最终所产生的实际贴卡数量结算。七
2、、 本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，协议自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日 劳务合同 篇2 乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。一、工程名称：国道G320线保山境内段（保山至蒲缥）公路改建工程A3工区路基防护、涵洞及排水工程。二、工程地点：xxx三、工作内容及范围：部份涵洞与挡墙基础换填、砌筑（砼模板安拆及浇筑）、涵洞盖板预制安装及其附属工程，部份水沟砌筑（浇筑）及盖板预制安装。四、工期
3、1、本工程于 20XX年 6 月 1 日开工，于 20XX 年 6 月 30 日交工，总工期 395 天。2、停工为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约，甲方有权对乙方处以20XX元 /天的违约金，累计不超过本合同总金额的1%。3、工期的延长由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日起三日内书面报经甲方同意后，可延长合同工期：（1）工程量发生重大变化，经业主同意延长的。（2）异常恶劣的气候条件：指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算，经业主同意延长的。（3）人力不可抗拒的重大自然灾害：指裂度7度以上地震；百年一
4、遇频率及以上的洪水；风力在11级及以上的暴风等人类不可抗拒的自然力的破坏作用；经业主同意延长的。五、承包方式：乙方自备小型施工机具、组织人员、自购地材（甲供材料以外部份）组织实施施工，对施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责，并自主经营、自负盈亏。六、工程质量要求1、验收标准：满足设计、规范要求，质量等级为合格；质量评定达“优良”标准。2、工程缺陷责任期、保修期按本项目业主规定执行。七、合同金额及单价1、本合同总金额为 3800958 元（大写：叁佰捌拾万零玖佰伍拾捌圆整），该金额为预计数，最终金额以结算价为准。2、本工程承包单价以后附的工程量清单为准。该单价包含完成该分项工程所需的人工费、
5、材料费、机械设备使用费、材料损耗、措施费、劳务管理费、缺陷修复费、利润、规费、试验检测费、所有税费、各种保险等一切费用的总和，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。以及为完成上述内容所作的辅助工序，甲方不再支付其他任何费用。乙方签订协议前，应认真核算单价，在合同履行期间不予调价。3、本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是预计数，仅作为签订本协议书的基础，不能作为本工程计量支付、结算的依据。甲方有权根据工程进展和乙方施工能力情况，调整乙方的工作量。计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的，并满足质量要求的实际工程数量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工
6、程量，甲方不予计量。4、设计变更增加工作内容的结算涉及工程变更时，乙方负责提供有关资料，按业主有关工程变更规定程序办理。合同清单中有单价的按约定的单价结算，如没有相关项目单价则以业主批复单价为依据双方另行协商单价并签订补充协议。5、施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。6、为完成本合同项目工程，而工程量清单中未列的项目视为已包含在相应项目中，不再另行计价。8、砼由与甲方相关的第三方统一生产，自料出仓始由乙方自备车辆运输，在结算时砼以立方米（按过磅重量以
7、所用配合比折算为体积）为单位按下表价格扣除：（1）如由他方提供运输至作业点时，无论距离长短，M7.5、M10砂浆及C10、C20砼运费按35.04元/m3计，C25、C30砼运费按36.04元/m3计，运费在结算时按过磅重量以所用配合比折算为体积计算扣除。（2）表中价格为不含外加剂价格，如砼中使用有外加剂时，则按砼过磅重量以配合比折算外加剂用量后，按外加剂购买价计算并扣除费用。八、劳务款的支付、结算办法1、本工程无开工预付款。2、甲方收到业主计量款后，在扣除乙方质量保证金、代扣税（费）后等合同约定扣除费用后支付给乙方。3、劳务款采用转账方式支付到合同中乙方指定账户。4、支付方式：按业主计量款到
8、位情况及乙方完成计量工程款的80%（不超过甲方收到业主支付款比例）进行支付。5、乙方提供建筑安装工程发票。6、乙方在此郑重承诺：在甲方未获得业主计量款时，为保证施工的持续性，乙方自行解决资金周转问题，放弃向甲方索要利息的权利，不能因此而停工或延误工期。九、工程履约保证金、质量保证金、安全保证金、民工工资保证金的扣除及返还1、履约保证金：无。2、质量保证金：乙方承包工程的质量保证金比例按每月支付额的5%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除。工程竣工验收合格后，缺陷责任期终止，甲方收到业主退回质保金10日内无息退还乙方。在缺陷期和保修期内发生任何施工质量问题，乙方应在甲方发出保修通知十日内到现场无
9、条件保修。如乙方拒不保修，由甲方实施返修，发生费用从乙方质量保证金内扣除。如乙方质量保证金不足以支付工程返修或保修费，由乙方另行全额承担。由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。3、安全保证金：乙方承包工程的安全保证金比例按每月支付额的1%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待乙方所有人员撤离本项目后5日内一次性无息返还剩余安全保证金。4、民工工资保证金：乙方承包工程的民工工资保证金比例按每月支付额的2%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待协议内所有工作内容完成，乙方所有人员撤离本项目后，一年内如未发生农民工讨薪事件，由甲方一次性无息返还。若发生讨薪事件，给甲方造成影响的，甲方有权动用保证
10、金解决相关问题，不足部分由乙方补足，且乙方应向甲方支付违约金50000元。5、当乙方不能按合同约定完成本工程时，甲方可动用乙方的质量保证金选择新承包人完成本工程，由此增加的费用由乙方承担。十一、安全责任1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及业主关于安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、乙方应当对其工作人员进行安全教育，按甲方要求配置现场专职安全员一名，或兼职安全员二名。特种作业应当持证上岗，按规定管理易燃易爆材料，对其所使用的施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；为了保护本合同工程免
11、遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏等安全防护设施。3、甲方有权对乙方在施工中违反操作规程或安全规程的行为予以处罚，或责令其停工整顿，且停工时间在合同工期之内。4、由于乙方责任造成的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用，由乙方承担。十二、文明施工与环境保护1、乙方应当履行业主关于文明施工，环境保护的有关规定。2、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环水保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；按甲方统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保
12、卫工作；采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的污染。3、由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用，由乙方承担。十三、甲、乙双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、负责向乙方提供设计文件复印件（A3幅面）一份，及其他相关技术资料。2、组建项目管理机构，负责日常施工管理。3、负责审批乙方的施工组织设计、图纸会审，组织本工程的技术交底，但不能以此作为乙方免除应承担的质量责任。重点、难点工程须经监理工程师批准后，乙方才能组织施工。4、负责组织工程中间验收和办
13、理有关签证。5、在施工过程中，甲方对乙方的工程进度、质量、安全生产和环境保护措施，有权监督检查，并向乙方提出整改要求。6、甲方可根据工程进度的要求，有权要求乙方随时增加施工人员及机械设备，并有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。7、统筹安排、协调乙方与其他交叉施工作业队、班组的配合，积极配合乙方协调地方关系。8、负责协调项目部进行结构挖方和回填，回填如需使用乙方人员或机具设备双方另行协定价格。9、负责协调项目部修建进场道路、作业平台及加工场地平整压实，安设红线内临时排水涵管。 劳务合同 篇3 甲方(用人单位)名称： 法定代表人或委托代理人 联系电话注册地址乙方(劳动者)姓名： 联系电话根
14、据劳动法、劳动合同法及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。第一条 合同期限甲、乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限：一、固定期限：自 年月日起至年月 日止。二、以完成一定工作(任务)为期限:自年月 日起至 工作(任务)完成时终止。第二条 工作内容和工作地点甲方招用乙方在 (项目名称)工程中，从事 岗位(工种)。乙方的工作地点为。甲方根据工作需要，可以对乙方的工作岗位(工种)和工作地点予以变更。第三条工作时间和休息休假甲乙双方协商执行以下第 种工时制度：一、执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为 。二、经当地劳动行政部门批准，执行以 为周期的综合计算工时工作制度。三、经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。甲方因施工建设需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班。甲方需按约定支付加班工资。第四条劳动报酬一、甲乙双方采用以下第 种标准核算乙方工资：(一)月工资元。(二)日工资元。(三)计件工资。计件单价约定为 。二、甲乙双方选择下列第 种方式结算工资：(一)按月结算。每月 日前结算。(二)按照“月预付，季结算”的方式结算乙方工资。每月日前预付工资 元，每季度最后一个月 日前结算工资。三、甲乙双方选择下列第 种
