《2023年购房违约合同(4份范本)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年购房违约合同(4份范本)(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年购房违约合同(4份范本) 书目 第1篇购房违约合同 第2篇购房违约合同范本 第3篇购房违约赔偿合同 第4篇购房违约上诉状 购房违约合同 甲方(出卖人):_物业发展有限公司 乙方(买受人):_小区单元房业主 鉴于: 1、_年_月_日,甲、乙双方共同签订了_市商品房预售合同(合同编号:_),乙方购买_小区住宅楼,乙方已向甲方支付购房款人民币_元。 2、甲方应于_年_月_日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的入住通知书,甲方自_年_月_日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至_年_月_日。 5、乙
2、方已于_年_月_日办理了入住手续,接收了商品房。 6、自_年_月_日起至_年_月_日止,甲方逾期交房日,比照_市商品房预售合同第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币_元。 甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币_元,于_年_月_日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主见或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。 甲
3、方:_乙方:_ 购房违约合同范本 合同违约赔偿协议书范本 甲方(出卖人):_*物业发展有限公司 乙方(买受人):_*小区单元房业主 鉴于:_ 1、年月日,甲、乙双方共同签订了_市商品房预售合同(合同编号:_),乙方购买*小区住宅楼,乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于年月日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的入住通知书,甲方自年月日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至年月日。 5、乙方已于年月日办理了入住手续,接收了商品房。 6、自年月日起至年月日止,甲方逾期交房日,比照_市商品房预售合同
4、第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。 甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于年月日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主见或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。 甲方:_乙方:_ _年_月_日 购房违约赔偿合同 2023购房违约赔偿甲方:_都城物业发展有限公司 乙方:_劲松路甲1号松华园小区单元房业
5、主鉴于: 1、_年月日,甲、乙双方共同签订了北京市商品房预售合同,乙方购买_劲松路甲1号松华园小区住宅楼,乙方已向甲方支付购房款人民币_元。 2、甲方应于_年_月_日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的入住通知书,甲方自2023年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至_年_月_日。 5、乙方已于_年_月_日办理了入住手续,接收了商品房。 6、自_年_月_日起至_年_月_日止,甲方逾期交房201日,比照北京市商品房预售合同第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应
6、向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于_年月日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主见或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。 甲方:_乙方:_ 购房违约上诉状 上诉人(原审原告):_居处:_法定代表人:_ 被上诉人(原审被告):_居处:_法定代表人:_ 被上诉人(原审被告):_ 居处:_法定代表人:_ 上诉人因买卖合同纠纷一案,不服_ 人民法院_ 民事判决书,现提起上诉,买卖合同纠纷上诉状。 上诉恳求: 1、恳求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼恳求。 2、一、二审诉讼费由被上诉人担当。 上诉理由: 一、一审判决认定事实错误 二、一审判决适用法律错误 此致 _ 中级人民法院 上诉人:_ _ 年 _ 月 _ 日