建筑工程施工合同范本(七篇)

上传人:s9****2 文档编号:510663271 上传时间:2023-07-21 格式:DOC 页数:64 大小:91KB
返回 下载 相关 举报
建筑工程施工合同范本(七篇)_第1页
第1页 / 共64页
建筑工程施工合同范本(七篇)_第2页
第2页 / 共64页
建筑工程施工合同范本(七篇)_第3页
第3页 / 共64页
建筑工程施工合同范本(七篇)_第4页
第4页 / 共64页
建筑工程施工合同范本(七篇)_第5页
第5页 / 共64页
点击查看更多>>
资源描述

《建筑工程施工合同范本(七篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程施工合同范本(七篇)(64页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑工程施工合同范本发包方(甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:1.4承包方式:1.5工期:本工程自_年_月_日至_年_月_日1.5工程质量:1.6合同价款(人民币大写):第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份,并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍,如甲方因未能做到以上要求,而导致延误工期,工期顺延。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施,并说明注意事项。第3条乙

2、方工程3.1开工前天,向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73_91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300_88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定

3、进行调整和竣工结算)第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。第8条有关安全生产和防火的约定8.1方提供的施工图纸或作法说胆,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交

4、工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期一天,按付款额的%支付违约金。第11条保修11.1本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条其

5、他约定第13条附则13.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。13.2本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执_份,乙方执_份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定代表人:_ 法定代表人:_授权代表(签字):_ 授权代表(签字):_单位地址:_ 单位地址:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_开户银行:_ 开户银行:_户名:_ 户名:_帐号:_ 帐号:_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同范本(二)甲方:_ 乙方:_为响_县创卫办要求综合整治小区环境卫生,根据中华人民共和国民法典及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签

6、订本合同:第一条:工程概况1、工程名称:道路维修2、工程地点:3、承包方式:包工包料第二条:工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为三十天2、工程总造价:元整,大写。本合同签订生效后,即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格,按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)3、预留工程造价的5%,即玖仟元整为工程质保金,保修期两年,两年后返还,若两年内出现由工程质量造成的问题,由乙方负责维修,维修费由乙方承担。第三条:双方责任及义务1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿维修或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。

7、2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工程顺延。非不可抗力因素形成的39;工程延后,视为违约,并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。3、使用过程中,如出现由工程质量造成的问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。第四条:违约责任1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、按照甲方要求更换。2、合同纠纷解决方式:双方协商,若达不成一致,可法院起诉。本合同一式贰份,甲乙二方各执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同范本(三)发

8、包单位(甲方):_承包人:(乙方):_根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第1条:工程概况1.1、工程名称:_工程地点:_工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价:按下室占地面积_元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。工期:第2条:合同使用标准和法律2.1、合同使用标准:_2.2、适用法律:中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例第3条:甲方

9、工作3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。3.2按照合同条款按时按量支付工程款。3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负

10、责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。第4条:乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。4.4乙方进场后

11、,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。第5条:工程款工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金

12、,乙方只提供收款收据。第6条:合同的生效与终止合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同范本(四)发包单位(甲方):_承包人:(乙方):_根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第1条:工程概况1.1、工程名称:工程地点:工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价:按下室占地面积_元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。工期:第2条:合同使用标准和法律2.1、合同使用标准:2.2、适用法律:中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例第3条:甲方工作3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号