《2022工程合同集锦五篇【新版】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程合同集锦五篇【新版】（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022工程合同集锦五篇 工程合同 篇1发包方(以下简称甲方)：设计人(以下简称乙方)：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据中华人民共和国合同法、建筑工程设计合同文本(GF-20_-0209)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。 第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 设计依据2.1 发包人给设计人的委托书2.2 发包人提交的基础资料2.3 发包人提供的其他相关
2、资料2.4 设计采用的技术标准：高层民用建筑设计防火规范、建筑抗震设计规范、建筑结构荷载规范、钢结构设计规范、玻璃幕墙工程技术规范、金属与石材幕墙工程技术规范、建筑玻璃应用技术规程、玻璃幕墙光学性能、建筑幕墙物理性能分级第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书3.2 发包人要求3.3 有关设计事宜的函件 第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计，设计费按 元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(
3、进度款)的一部分，并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件第七条 设计费及支付方式第八条 双方责任8.1 发包人责任：8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。8.1.2 发包人负责组织设计交底。8.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人
4、自身原因，造成设计修改或返工的除外。8.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。8.2 设计人责任：8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。8.2.2 设计合理使用年限为50年。8.2.3 设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人
5、及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。8.2.5 设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。第九条 违约责任9.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.2 发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶
6、段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。9.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。9.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。9.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第十条 其他10.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图
7、，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。10.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。10.3 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。10.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。10.5 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。10.6 本合同一式六份，发包人三份，设
8、计人三份。10.7 本合同自签订之日起效。10.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2合同编号NO:甲方（发包单位）： 江苏-建工有限公司乙方（承包单位）：无锡伍顺建材有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。一、 工程概况：1. 工程名称：住宅小区
9、一期工程（1#7#楼）2. 工程地点：安徽宿州市红十字会医院南边3. 工程结构：框剪结构4. 承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。三、材料要求：1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。四、工艺要求：钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜色以选样为准。五、 加工、制作形式：按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.七、结算方式：1、950元/m2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。2、最后以竣工实际面积
10、结算并提供正式税务发票。3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，一年后无质量问题全额无息返还。八、工程期限：1 / 31、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：（1）施工现场未能达到开工条件；（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。（4）人力不可
11、抗拒的因素而延误工期。九、质量标准符合以下有关钢结构规范：（1）甲方提供的工程施工图纸；（2）钢结构施工与验收规范GB50205-20_（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。十、质量验收：依据钢结构设计规范GBJ17-88；钢结构施工与验收规范GB50205-20_及设计图纸。 十一、双方义务：甲方义务：（1）配合乙方协调设计单位确保图纸无误。（2）甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。乙方义务：（1）乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等，所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料，检验资料和检验报告，报验资料等等。（
12、2）乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。（3）及时接受并完成监理单位提出的整改意见。十二、安全生产：乙方应按本合同的规定建立健全安全保证体系，并制定一系列安全防范措施，以确保施工现场安全，教育施工人员坚持文明施工，按章操作。凡在施工期间发生的一切不安全事故和经济损失均由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。乙方在施工中必须遵守甲方的各项安全管理制度，自觉搞好与其他单位的关系，绝不允许出现酗酒闹事，打架斗殴、偷盗等有损甲方形象的现象发生。否则每次罚款5001000元，并承担造成的一2 / 3切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实，严格执行现场管理规定，教导工人进入现场必须戴安全
13、帽，不得穿拖鞋、背心进入施工现场，施工操作严格按操作规程进行，严格用火管理制度，严防火灾事故发生，如发生一切不安全事故责任由乙方承担。 十三、合同纠纷：未尽事宜，双方协商解决。协商不成，由投诉方仲裁委员会仲裁，没有达成书面仲裁协议的，由合同签订地的人民法院处理，双方另行协商解决。十四、合同时效：本合同经双方签章生效，甲方将合同款全部付给乙方后，此合同自行失效。（此合同一式肆份，甲、乙双方各执二份）（乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件）甲方：江苏精享裕建工有限公司 乙方：无锡伍顺建材有限公司甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：甲方法人代表或授权人（签名）：乙方法人代表或授权人（签名）：电话：
14、 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：年月日年月日3 / 3工程合同 篇3甲方：_联系方式：_乙方：_联系方式：_甲、乙双方就承建的工方案的相关事项，经协商达成一致意见，为明确责任，相互促进，现依据我国合同法有关规定，特签定本合同。一、工程名称：_二、施工地点：_三、按施工图纸施工：_四、砼路面承包施工范围1、本工程为路面混凝土浇筑施工。2、提供混凝土路面施工的各种设备。3、具体施工范围：搅拌、运料装模、振捣、收面压纹、伸缩缝设置。五、甲方负责事项1、提供与混凝土有关的所有施工材料路面买草、盖草及电、水、路三通；提供混凝土材料配比数据。2、提供乙方的生活住所，水电费用。3、砼路面浇筑现场用电提供至_米内，搅拌机场地用电、水供给至搅拌机。4、甲方现场施工管理人员与业主协调，放线、打桩、路床、整平按业主要求整平后交乙方施工。5、搅拌场地与路面浇筑现场
