《建筑工程施工合同(精选15篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同(精选15篇)（95页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程施工合同(精选15篇) 建筑工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需 的水、
2、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第 种。A、固定价格
3、 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关安全生产和防火的约定8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条 工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，
4、使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解
5、决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位 单位电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同2甲方：中国_公司_分公司，乙方：_甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_行业市场，就_（
6、包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_”专用终端的引进和销售。2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。二、甲方权利及义务（一）甲方的权利1、根据_行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定_专用终端型号；2、甲方对订购终端制定销售政策；3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：（1）提供终端备机；（2）在_区至少设有一个售后服务站；（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；（4）如经售后服务维修站确认为手机
7、故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：（1）车辆要求：自有货车至少_辆，送货人员至少_人；（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串（二）甲方的义务1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发
8、展的终端销售政策；2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；三、乙方的权利及义务（一）乙方的权利1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售
9、政策；4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。（二）乙方的义务1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的
10、义务。四、资费标准1、短信费：_元条（按条）；2、功能费：_元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；3、d上网业务包月资费套餐：_元月人，区内不限流量，_外流量按：_元分钟计算；4、如开通其他业务，按现行资费标准收取五、分成方式1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；2、在功能、短信等费用上进行分成3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%六、结算周期1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；2、每月_日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；3、账单核对无误后，_日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；4、甲方依据乙方开具的发票在每月2_日前将上月结算款
11、汇至乙方结算账户七、乙方结算账户公司名称：_公司_邮编：_开户行名称：_账号：_八、违约责任1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后_日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲
12、乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为_年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。二、协议的生效、变更、终止1、
13、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议，应提前_日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。三、合同的生效本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下：甲方：中国_公司_分公司法定代表人（或授权代表）签字：_盖章：_签约日期：_乙方：_法定代表人（或授权代表）签字：_盖章：_签约日期：_建筑工程施工合同3根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）二、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，使用年限为50年。甲方对该土地享有所有权和使用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总
