《北京市建设施工小型合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市建设施工小型合同模板（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、标准合同编号：北京市建设工程施工合同小型工程本）发 包 方： 承 包 方：工程名称：工程地点：建筑面积： 平方米；层数： 结构类型： ；檐高/ 跨度： 米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号） 工程性质：（指基建、技改、合资等）： 承包范围：承包方式：质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）：: 元北京市建设工程施工合同协议条款依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成 如下协议：第1条工期1 1本合同工程定于 年 月 日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为 天。工期如需提前
2、，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。12承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：/。1 3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：/。第2条 图纸发包方于 年月日，向承包方提供 套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名： ;项日经理姓第4条发包人工作开工前办理完毕房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场， 并保证施工期间的需要， 向承包方提供施工现场工程地质和地 下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面 形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑
3、物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 _天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。第5条承包人工作5 1每月日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。5 2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名 木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施,有关具体规定处置，发
4、包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条工程质量检查及验收。6 1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求， 发包方不在验收记录签字， 可视为发包方己经批准， 承包方可进行 隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应
5、影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。6 2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条 设计变更及
6、合同价款的调整7 1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。7 2本工程按可调整的承包方式对承包造价的调整： 。第8条工程价款及结算8 1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付
7、之日起承担应付款 的利息。拨付工程款时间占合同承包造价金额（工程进度、部位）百分比人民币（元）第9条材料设备的供应。9 1发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料设备，如与一览表不符时，承担相应违约责任。9 2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。9 3承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方 议定。第10条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第
8、一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向人民法院起诉。双方约定按第种争议解决方式解决。第11条违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济 损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条 合同份数。 本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；畐U本份。工程发包方供应材料设备一览表序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注本合同订立时间:甲方（章）：甲方代表人签字:乙方（
9、章）乙方代表人签字：委托代理人签字:委托代理人签字:日期:日期:联系电话：联系电话:开户银行:开户银行:建设工程施工合同补充协议（一）关于安全施工、环保及扬尘污染控制工程项目名称：工程项目地址：发包人（全称）：承包人（全称）：根据建设工程安全生产管理条例等有关法律法规，结合已签订的建设工程施工合同双方就建设工程中的有关安全问题协商一致，订立本协议。、发包人的安全责任1发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、 通信、 广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料， 相邻建筑物和构筑物、地下工程的 有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2发包人不得对承包人提出不符合
10、建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的 要求，不得压缩合同约定的工期。3发包人应按照支付建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。4发包人不得明示或者暗示承包人购买、 租赁、 使用不符合安全施工的安全防护用具、 机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。二、承包人的安全责任1承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规 章制度和操作规程， 保证本单位安全生产条件所需资金的投标， 对所承担的建设工程进行定 期和专项安全检查， 并做好安全检查记录， 根据工程的特点组织制定安全施工措施， 消除安 全事故隐患。2承包人对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所
11、需费用，应当用于施 工安全防护用具及设施的采购和更新、 安全施工措施的落实、 安全生产条件的改善， 不得挪 作他用。3承包人应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 4承包人依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方 面的权利、义务。5 承包人所使用的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、 爆破作业人员、 起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员， 必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训， 并取 得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。6承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并附具 安全验算结果， 经承包人公司技术负责人、 及本
12、建设工程总监理工程师签字后实施， 由专职 安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及深基坑、 地下暗挖工程、 高大模板工程的专项施工方案， 承包人还应 当组织专家进行论证、审查。7建设工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求 向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。8承包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相 应的安全施
13、工措施。 施工现场暂时停止施工的， 承包人应当做好现场防护， 所需费用由责任 方承担，或者按照合同约定执行。9承包人不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。10 承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应 当采取专项防护措施。11 承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、 用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源， 配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。12 承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位 的操作规程和违章操作的危害。13 承包人采购、租
14、赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产 （制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。14 承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管 部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。15 承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的 安全生产教育培训。三、补充条款双方根据有关法律法规规定， 结合本工程实际， 经协商一致后， 对本建设工程作如下补 充：承包人应当遵守有关环境保护法律、 法规的规定， 在施工现场采取措施， 必须对施工现 场道路进行硬化，并及时浇水湿润，防止或者减少粉尘、保持施工现场的干净、整洁；对施 工现场周边设置围挡，施工土方要覆盖，工地的出口要设置冲洗设施，运输车辆驶出施工现 场要将车轮和槽帮清洗干净； 水泥、石灰等可能产生扬尘的建材必须在库房存放或严密遮盖； 严禁随意倾倒废水、 建筑及生活垃圾，以免造成周边环境污染；施工时要尽量减少噪声、振 动和施工照明对人和环境的危害。建设工程施工合同补充协议（二）工程建设项目廉政责任书为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根
