《标准建筑施工合同1500字(精选11篇).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准建筑施工合同1500字(精选11篇).doc（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、标准建筑施工合同1500字(精选11篇)标准建筑施工合同1500字(精选11篇)。合同范本网相关专题：“建筑施工合同”。标准建筑施工合同【篇1】 合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、开工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同
2、生效后支付合同款项的_%，计_元;工程开工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进展施工;如期完成施工任务;承受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承当施工中的一切平安
3、事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交xx曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：年月日年月日标准建筑施工合同【篇2】 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义本合同第二局部通用条款中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人
4、向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：(公章)_承包人：(公章)_住所：_住所：_法定代表人：_法定代表人：_委托代表人：_委托代表人：_ ：_ ：_ ：_ ：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_。第二局部通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义以下词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建立工程施工的需要订立，通用于建立工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合详
5、细工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人承受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。1.5工程经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并获得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并获得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本
6、合同的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建立行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承当质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承当的经济支出。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包
7、括法定节假日)计算的承包天数。1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开场施工的绝对或相对的日期。1.16开工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、 、电子数据交换和_)等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约
8、定所应承当的责任。1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承当责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.22不可抗力：指不能预见、不能防止并不能克制的客观情况。1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开场时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开场当天不计入，从次日开场计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但开工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下
9、：(1)本合同协议书标准建筑施工合同【篇3】 甲方(用人方)：_：_企业信誉代码：_乙方(劳动者)：_居住地址：_身份证号：_为确保涂料工程的质量和进度，保证双方的利益，明确双方权利和义务，根据中华人民共和国合同法，以及其他相关法律、法规，经双方充分考虑及协商达成以下协议，望双方共同遵守执行。一、工程地点：_。二、承包方式：_。三、工程承包范围：_。四、工程工期及其他(双方协商签订日期为准)1、工程开、开工日期_年_月_日至_年_月_日。2、因乙方原因造成工期的工期延误，由乙方负责，并赔偿甲方因此造成的损失。3、因甲方原因造成的工期延误，由甲方负责，并相应顺延工期。4、因不可抗力原因造成工期延
10、误，按双方约定，工期相应顺延。五、工程造价1、平方单价_元平方米。注：此报价不包括管理费、配合费及任何税金。2、工程面积_平方米。工程施工完毕，按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算，梁XX等全部按展开面积计算。六、付款方法：_。七、工程质量、平安与文明施工1、乙方必须严格按照国家质量标准和施工标准进展施工，如因乙方质量问题给甲方造成的损失由乙方负责赔赏，因其他不可抗力因素造成的本工程质量问题，乙方负责维修，甲方应承当全部维修费用。2、乙方应如实做好平安消费工作，并做好施工防护措施，杜绝伤亡事故，在施工过程中因乙方原因造成人员伤亡事故，责任由乙方自行承当，在施工过程中如出现平安隐患，乙方应以书
11、面形式及时通知甲方，处理好前方可施工。八、双方责任1、甲方责任1.1开工前甲方向乙方进展现场技术交底和平安技术交底。1.2甲方工程部统一协调指挥，并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况。1.3甲方提供仓库、工人住宿用房、施工用水电。2、乙方责任2.1甲方组织的现场技术交底和平安交底，严格按照甲方现场技术交底和平安交底进展施工。2.2严格按照甲方的要求及时报送各种资料。2.3拟定施工方案和进度方案，交甲方审定，工程开工后，及时提交有关开工资料。2.4服从甲方统一协调指挥，按达标现场的有关规定文明施工。2.5乙方施工过程中，不得损坏土建构造及建筑，并有保护成品、半成品的义务。2.6严格执行甲方环境管理体系及职业平安安康管理体系。九、工程保修保修期内出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内进展维修，如乙方不能按甲方要求的时间进展维修，甲方可自行维修，由乙方承当费用，十、合同生效条款1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效，在开工结算后，除有关保修条款仍有效外，其他条款终止。待保修期满，无质量问题后，有关保修条款终止。2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可列为附件，附件与本合同具有同等法律效力。本合同如与国家法律、法规相抵
