《2023建设工程借款合同模板（7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023建设工程借款合同模板（7篇）（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023建设工程借款合同模板建设项目：_贷款方（甲方）：_借款方（乙方）：_根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币（大写）_元，用于_建设工程。预计分季用款：一季度_元;二季度_元;三季度_元;四季度_元。第二条借款用途：购置设备_台（套）_元;土建_平方米_元;其它_元。第三条贷款利息，按年息_%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动，本合同
2、贷款利率根据政策相应调整。第四条甲方提供的贷款，乙方保证从_年_月起至_年_月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：1.基本建设收入;2.新增固定资产的基本折旧基金;3.固定资产税;4.利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件。第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到
3、贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回
4、部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本
5、合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的
6、违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。2023建设工程借款合同模板（二）基本建设工程储备借款合同借款方：_ 贷款方：_借款方为下年度基本建设工程储备设备（材料）所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，
7、根据有关规定，特签订本合同。第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币（大写）_元，用于_。借款方：_贷款方：_借款方为下年度基本建设工程储备设备（材料）所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据有关规定，特签订本合同。第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币（大写）_元，用于_。本贷款期从开始支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_年。第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备（材料）的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备（材料）预付款、长线产品和能源紧张地
8、区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。第三条自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_，对超储积压设备（材料）占用的贷款加收利息_。第四条借款方保证在_年_月_日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动
9、、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用部分加收罚息_。第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第八条本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式_份，借贷双方签章后各执一份，报送_各一份。借款方（公章）：_ 贷款方（公章）：_负责人（签字）：_ 负责人（签字）：_地址：_ 地址：_年_月_日 _年_月_日2023建设工程借款合同模板（三）借款方：法定代表人：地址：电话：贷款方：法定代表人：地址：电话：根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款
10、，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：_第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币_（大写）元。第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.第四条借款期限：借款方保证从_年_月起至_年_月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条
11、款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。_第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息
12、全部清偿后失效。本合同一式二份，签章各方各执一份，借款方：贷款方：代表人：代表人：_年_月_日2023建设工程借款合同模板（四）年度编号：_项目级别：_立合同单位：_（简称借款方）_银行_行（简称贷款方）借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_号临时借款协议外，特签订本年度合同。第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_元，用于_建设工程，不得挪作他用。预计分季用款：一季_元;二季_元;三季_元;四季_元。第二条贷款利率为年息_%，计算复利。第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相
13、应修订和补充。第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_份，报主管部门，总、分行各1份。借款方（盖章）：_ 贷款方（盖章）：_地址：_ 地址：_法定代表（签字）：_ 法定代表（签字）：_开户银行及帐户：_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点：_ 签订地点：_2023建设工程借款合同模板（五）年度编号：_项目级别：_立合同单位：_（简称借款方）_银行_行（简称贷款方）借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_号临时借款协议外，特签订本年度合同。第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_元，用于_建设工程，不得挪作他用。预计分季用款：一季_元;二季_元;三季_
