建筑施工合同书(15篇).doc

《建筑施工合同书(15篇).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工合同书(15篇).doc（75页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑施工合同书(15篇)建筑施工合同书(15篇)建筑施工合同书1一、工程名称：xxxx建筑工程二、工程内容及工程量：xxxxxxx。三、工程总造价：大写￥xxx元四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的xxx施工设计图纸进展施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术标准的标准，对该项工程要求到达：合格品。五、约定施工工期：20xx年x月x日20xx年x月x日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。扣10%质量保证金，无质量问题到期返还七、资金省、市、县村级活动场所建立资金。八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏向或

2、问题，应及时与甲方获得联络，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会开展，履行平安消费职责，建立健全施工平安管理体系。施工中假设出现的任何平安问题，均由乙方负责。九、质保期一年：此工程质保期x年xxx年x月xx日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方公章：_乙方公章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日建筑施工合同书2建立单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原那么,为明确双方在该工程施行过程中的权利、义务和经济责

3、任,本着平等互利的原那么经协商一致签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司消费、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂消费、锚栓为上海XX公司消费。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开场计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。5.3工程施行日期为_年_月_日止_年_月_日.(假如现场不具备

4、开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否那么引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收标准的要求。6.2甲方协调现场的水和电，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。6.3甲方提供乙方完好的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1 金润城 工程10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2 金润城 工程12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8

5、709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。7.1.3工程施行：7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程开工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合

6、格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程开工验收合格，开工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开场结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。9.2工程开工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确保拥有本合同工程的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本工程再进展分包，否那么甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求

7、的施工工作面;10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场安排食宿场地，乙方自行安排。10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合标准的技术要求.10.6工程开工验收前，乙方应提供全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见，乙方必须进展整改和施行，否那么总包方有权进展处分，并报甲方进展停工整顿。10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对施行合同范围内工程质量、平安负责，严格按照国家平安规定要求进展施

8、工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。11、工程质量11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修)，假如在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承当全部责任，保质期从工程开工验收合格之日起计算。12、违约责任12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工，并承当因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一致后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方承当。

9、12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的，甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否那么暂不退还暂扣款：假如给甲方造成损失的，那么乙方还需承当赔偿责任。12.4经历收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，假设协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派 为本工程现场负责人; 为工程技术负责人。乙方委派为本工程现场负责人。14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖

10、章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章)法人代表人：法人代表人：经办人：经办人：开户行：开户行：账号：账号： ： ：_年_月_日建筑施工合同书3甲方：XX乙方：XX甲方XX改造，现委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为确保质量，按时完成任务，甲乙双方本着平等互惠，公平公正的原那么，就有关事项达成以下协议：一、 工程名称：XXXX。二、 工期：XX年XX月至XX年XX月三、 工程议价：XX 元。四、 承包方式：包工包料。五、 工程内容：大门拆建，门卫房拆建，围墙拆建，硬化篮球场，排球场，

11、操场垫高整平铺石粉，教学楼内外粉，校路铺花砖，楼前区铺花砖等。六、 乙方在建立施工时，一定要保证质量，如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方负责，并负责翻工费用。七、 乙方在施工期间要做好平安措施。由于自身平安措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方负责。八、 在改造期间，任何一方修改施工内容，增加工程工程，必须甲乙双方商量，双方达成一致后，方可施工。九、 甲方需为乙方施工提供便利，保证施工期间施工场地通水通电。十、 付款方式：完工后，经甲方或有关单位验收合格后全部付清。十一、 本合同未尽事宜，经甲乙双方协商，意见一致后可作补充条文。十二、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经

12、双方确认后，双方法人签字即可生效，双方必须严格遵守执行。十三、 结算付清工程款后，本合同书自然终止无效。甲方法人代表签字：乙方法人代表签字：20xx年X年x月建筑施工合同书4甲方(构筑施工企业):名称: 法定代表人:地点: 德律风:乙方(农民工):姓名: 性别: 年龄: 文化程度:住址: 身份证号:甲乙两边根据工作法及国务院办公厅转发构筑部等局部关于进一步办理构筑范畴拖欠工程款题目定见的照顾法那么,划一自愿、会商同等,签订本公约。1、 公约期限自 年 月 日起至 年 月 日止大概 工作(工程)完毕止。2、 工作内容甲方分派乙方在 岗亭担当 职务(工种)。在平常环境下乙方该当完毕出产(工作)任务

13、,详细出产(工作)任务和质量标准为:3、 工作时候1、甲方履行每日不超出8小时、每周不超出40小时工作制;如履行综合谋划工时或不按时工作制,由甲方报工作保险行政局部承诺后履行。2、因出产工作必要,经会商安排乙方加班加点,甲方按法那么付出工钱。日加班不超出3小时,月加班不超出36小时。4、 工作工钱甲方按月足额以货币式样付出乙方工钱,每个月 日为发薪日。工钱轨制和分派式样按以下第 项履行:1、履行计时工钱制,乙方完毕出产工作任务,每日工钱 元,每个月工钱 元;2、履行计件工钱制,详细标准为:5、 工作保卫1、甲方根据自治区人民当局的法那么参加工伤保险,乙方因工负伤、致残、死亡依法享福因工伤亡报酬

14、。2、甲方为乙方供给符合国度、自治区有关工作安定、职业卫生法那么的功课场合和防护方法;3、乙方服从甲方的安定法那么和操纵规程,不得违章操纵。6、 其他商定的事变7、 违约责任本公约具有法律出力,两边应严厉践诺。一方违犯本公约,应负担违约责任;给对方造成经济吃亏的,依法补偿相干吃亏。8、 因践诺本公约产生工作争议,甲乙两边都可以向工作争议仲裁委员会申请仲裁。9、 本公约一式两份,甲乙两边各执一份。甲方(章): 法定代表人(签章):乙方(签章):年 月 日鉴证构造(章): 鉴证人(签章):年 月 日关于制发构筑施工企业农民工工作公约书的照顾为周全贯彻落实工作法,进一步典范构筑施工企业用工行动,加强

15、工作公约办理和工作保险监察法律,根据国务院办公厅关于进一步做好改良农民进城就业环境工作的照顾要求,结合我区构筑施工企业用工特点,我们订定了构筑施工企业农民工工作公约书文本。现印发给你们,请在构筑施工企业与利用期限不超出1年的季候性农民工和以完毕必定的工作(工程)为期限的农民工中自动践诺。年 月 日建筑施工合同书5第一局部 合同条件一、词语含义及合同文件第一条 词语含义。在本合同，以下词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：合同：是指为施行工程，发包方和承包方之间达成的明确互相权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。协议条款：是指结合详细工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。发包方简称甲方：协议条