《设计施工合同范文（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计施工合同范文（九篇）.doc（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、设计施工合同范文建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同的原则，结合本工程实际情况，经双方协商，达成如下协议：一、工程名称及承包方式：1、工程名称：设计及装修工程。2、工程地点：3、工程施工内容：按照工程设计图纸及效果图。4、承包形式：包工包料（按双方确认的施工、设计图及效果图总包施工）。5、工程造价：包干价人民币_万元整（含税）。6、工期：日历天，自_年_月_日至_年_月_日止。二、双方职责（一）甲方职责1、负责本工程建设中与当地各有部门的协调工作，指导进度。2、向乙方提供施工所需水、电表等管道线路接络点，并保证乙方施工期间的需要。3
2、、按本合同规定的时间支付工程款。4、对乙方擅自将工程转包给其他单位的行为，甲方有权终止与乙方签订的工程承包合同，收回全部工程任务并没收乙方全部工程款;5、甲方指派现场负责人：负责合同履行、对工程质量、进度进行监督检查，办理项目更改及新增减的签字认证以及其它有关事宜的处理。（二）乙方职责1、乙方必须按照甲方认可的施工方案进行施工，未经甲方同意不得随意更改。2、负责施工期间的材料保护、现场安全和保卫工作，施工期间施工人员的人身安全由乙方负全责，按时完成工程任务，因乙方的原因造成工程拖延，要承担每日5000元的赔偿责任;3、乙方指派现场负责人：负责合同履行、对工程质量、进度进行监督检查，办理项目更改
3、及新增减的签字认证以及其它有关事宜的处理。4、工程竣工后，负责办理工程结算有关手续，保修期间的维修事宜。三、材料供应乙方用于本工程的材料都必须符合国家规定的技术标准和设计要求，乙方负责采购、运输、保管、施工安装和施工期间的产品保护，同时必须提供材料质保书和合格证书或检查报告，并提供样品，经甲方验收后方可使用，未经验收禁止使用。四、工程验收1、为确保工程质量，隐蔽工程在隐蔽前，由乙方提交验收资料，并书面通知甲方指派的现场负责人共同检查，经检查合格后，方可进行隐蔽工程的施工。否则，甲方有权责令乙方返工整改。2、工程完工后，乙方应向甲方递交工程验收申请书，并提交竣工资料一式两份，由甲方组织有关人员进
4、行验收。施工项目须经专业人员组成的验收小组验收合格后，甲方在验收书上签字，如有不合格部分，应由乙方按甲方的要求在规定期限内整改完成后再验收。3、为确保工程质量，本工程实行保修，保修期为贰年（若国家规定时间更长的，则双方同意执行国家规定），在保修期内，如产品质量或施工不良引起的工程损坏（包含由此引起的其它财物损坏），由乙方负责保修或赔偿，并负担全部费用。保修期满后，若甲方需要乙方继续维修，其费用应由甲方负责。五、工程款支付与结算办法1、工程结算按预算单价参照实际项目数量结算，增加项目部分单价由双方在施工中协定。2、工程完工后七日内验收。3、本工程合同签定后，甲方预付乙方工程总造价的50%;工程完
5、工并经甲方验收合格且办理相关工程决算手续后支付工程总造价的45%;剩余工程总造价的5%做为工程质保金，于工程保修期结束后给予无息返还。4、乙方按甲方要求出具相关正式发票。六、其他事项：1、施工过程中，如甲方要求改动原设计方案，乙方必须执行，其增加费用由甲方承担。2、增加部分施工前必须经甲方现场负责签字认可，确认项目单价与总价，乙方方可施工。3、任何一方若违反本合同条款，视为违约，违约方除负责支付由此引起的经济损失外，应支付给守约方合同总额的3%违约金。4、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商解决不成的，双方可向工程所在地人民法院起诉。5、本合同一式贰份，甲、方双方各执壹份，由双方法人代表签字
6、并加盖公章后生效，待保修期满后自然失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日设计施工合同范文（二）建设单位（甲方）：布展施工单位（乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。一、工程概况1。工程名称：2。工程地点：3。承包范围：展厅布展设计及施工4。建筑面积：约平方米5。承包方式：包工包料、设计施工一体化6。工程内容：布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工
7、程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。合同生效后，乙方在_日内完成方案设计优化，报甲方审核。二、合同工期1。开工日期：_年_月_日2。竣工日期：_年_月_日3。合同工期总日历天数X天。三、质量标准布展质量标准：合格四、合同价款金额（大写人民币）：X元整。（小写人民币）￥：X元五、付款方式1.合同签订后七日内应预付项目总款的30%。2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。3。内装饰
8、主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后_日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体（虚拟。数字影院）、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。六、组成合同的文件1、本合同协议书2、补充协议书3、中标通知书4、招标文件、投标书及其附件5、本合同专用条款
9、；6、本合同通用条款，通用条款原则采用建设工程施工合同范本（GF_1999_0201）中第二部分通用条款（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。7、标准、规范及相关技术文件。8、施工图纸。9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、甲方工作1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。2。指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、
10、进度进行监督检查，协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3。甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认，并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料，经乙方整理设计完善，文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误，不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。4。在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，乙方向甲方递交工程量签证单，甲方应在回执上签署姓名和收到时间，自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见，二日内没有认可或书面意见，则视为该手续已被认可。八、乙方工作1。参加甲方组织的施工图或做
11、法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2。指派为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。3。甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料，因乙方整理和设计的原因影响工期，责任由乙方承担，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。4。在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，由乙方承担费用。5。严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。6。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。7。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的
12、责任和要求：本合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号、门卫人员等作出具体安排。确保施工安全无事故，承担由此引起事故责任所造成的损失。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款，承包人协助发包人办理相关手续，因承包人原因造成的罚款由承包人承担。施工场地清洁卫生以及其他方面的要求：按标准化现场要求办理，做好文明施工，保持场地整洁卫生，所发生费用由承包人承担。8。材料设备供应：承包人采购材料设备的约定：均由承包人采购，承包人按照布展施工图设计要求进行材料采购，必须符合设计要求及有关
13、规范要求的合格产品。所有主要设备和材料的选购，须报发包人同意，方可进行采购和安装。9。开工前，乙方向甲方提供五套图纸，并按发包人要求提供开工申请报告、总进度计划、设备、材料供应总计划。工程竣工验收后一个月内，乙方负责将竣工资料整理成册，送交甲方。10。设计变更须有设计方的设计变更通知单，并经发包人认可。现场签证须发包人项目负责人签字。九、关于工期的约定1。因甲方未按合同约定完成工作，影响工期，工期顺延。2。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。给甲方造成的其他损失的由乙方承担。3。因甲方设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力
14、因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。十、竣工验收及价款结算约定1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家布展工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工资料及竣工验收报告，甲方自接到竣工报告单后_日内组织验收，并在验收后_日内给与认可或提出整改意见，乙方按意见要求进行整改，并承担自身原因造成的整改费用。2、工程竣工验收通过，甲方应签发接受证书，乙方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。3、布展工程未经验收或竣工验收未通过的，乙方负责监管馆内各种钥匙及设备控制，甲方不得擅自使用馆中任何设备，甲方强行使用时，发生的质量问题及其他问题由甲方承担责任，并视为甲方对竣工验收报告已被认可。根据高
15、院法释_号第十三条、第十四条规定的解释，以使用之日为竣工日期，视为甲方验收合格通过。4。由于乙方原因造成工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。非乙方因素造成的布展工程质量事故，责任由甲方承担，工期相应顺延。5、本合同价款采用（1）（2）（3）方式确定。（1）采用固定总价格合同，合同价款中包括的风险范围：a、合同执行期内，国家有关工程建设的政策变化；b、合同执行期内，投标材料价格的市场变化；c、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；d、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安、绿化、占道等；f、投标时漏算、少计的工程量。风险费用的计算方法：（2）风险范围以外合同价款调整方法：施工阶段经甲方签证同意的设计变更，按如下原则处理：如果工程量清单
