《砖混施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《砖混施工合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 精品文档 -篇一：土建砖混建筑施工合同建设工程施工合同建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）根据工程需要，甲方现将工程委托乙方承建。双方本着平等互利、公正自愿的原则，遵守中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的有关规定，结合工程具体情况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商一致达成如下条款：一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积：5、工期：自开工之日起天，乙方确保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延误，工期相应顺延。由甲方原因造成工程停工等情况，所发生损失由甲乙双方协商解决赔付
2、事宜。6、质量等级：合格7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。二、 工程价款及承包方式：- 1 -乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为（大写）肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整，（小写）￥： 442046 元。最后决算以财政评审价格为准。三、 工程进度要求：1、 合同签定后按照双方协定的工期要求，乙方在收到图纸后7 天内编制工程进度计划。2、 对甲方因延误工期的任何索赔，均视本合同索赔，由甲方负担被索赔费用。四、 工程质量的要求：乙方要严格按照工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程，甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复，至合乎上述规
3、定。五、 材料供应：乙方必须选用合格材料，甲方对乙方自行采购的材料须经建设方和监督方验收，如不合格，禁止使用。六、 安全生产：文明施工必须要高起点严要求，按公司颁发的文明工地标准进行组织落实，同时乙方要服从甲方及上级有关部门的监督检查。七、 工程价款的支付与结算：财政评审后工程款付清。八、 工程保修期-精品- 精品文档 - 2 -工程竣工验收后，乙方对工程质量按国家现行规定进行保修，保修期一年。保修期内发生属于施工原因造成的返修，乙方应无偿修理。九、 双方责任1、 甲方责任（ 1） 负责提供施工图以及必要资料，进行单位工程技术交底，检查施工的监督工作。（ 2） 负责现场“三通一平”施工条件。（
4、 3） 负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。（ 4） 负责总平面的测量工作，并对单位工程定位放线进行审核复测。（ 5） 负责监督试验工作。（ 6） 负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。（ 7） 甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。2、 乙方责任（ 1） 为确保工程顺利完成，乙方必须保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力，负责制订确保工程能顺利完成月、旬、日工程形象进度计划。（ 2） 已完工程项目，在交工前负责保管，现场如发生损失由乙方负责。（3） 乙方必须接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的- 3 -监督检查和处理。十、其他条款：1、2
5、、 本合同签字生效。本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。3、 未尽事宜双方另行协商。4、 合同执行中双方发生分歧，以建设工程施工合同gf-1999-0201）为准。甲方：签字：年 月日-4 - 乙方：签字：年月（日篇二：砖混主体合同合同编号： 001工程施工劳务协议工程处：河南地矿临朐县幸福佳苑项目部配属队伍：单县联众建筑劳务有限公司协议签订日期2012年 3 月 15 日协议签订地点：工地办公室第一条、甲方：河南地矿建设工程（集团）有限公司临朐县项目部第二条、乙方： 单县联众建筑劳务有限公司第三条、本协议依照标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法及其有关法律、行政法规，双方在平
6、等、自愿、公平和诚信基础上签订本协议。第四条、工程概况：1、-精品- 精品文档 -2、3、4、 工程名称：临朐县经济适用房2#-7# 、 9#-11# 住宅楼 工程地点：临朐县骈邑路以西、北环路以北。 结构形式：砖混结构主体六层加阁楼 结算方法：建筑面积计算约定：一层至六层按实际面积计算；（注：阳台按照全面积）阁楼按标准层一层整面积计算，基础标准层一层整面积计算。劳务费价格：122.00 元 /m2( 主体经质监站验收为优良主体价格，如主体验收达不到优良按第六条第一款结算)。第五条、承包范围：1、施工现场所需的所有施工内容。2、主体部分：施工图纸设计内容的所有工作量，包括内外脚手架的打拆、竖向
7、对焊及后植拉结筋、脚手洞、施工洞的封堵、预制砼过梁等所有主体结构工程所包含的劳务工序。3、基础部分：（除基槽开挖机械费外）清槽、钎探及图纸所含（包括图纸会审、设计变更）的土建主体全部劳务工作。4、工程除（塔机、砼搅拌机）以外所需的机械以及小型辅材、工具、施工放线所需工具。第六条、承包结算方式及劳务费单价：1、承包费单价：工程质量达到潍坊市“优良工程”，工地现场创出市级安全文明工地。其中两项指标如前一项不达标则按达标总价的20罚款，后一项不达标则按达标总价的10罚款，两项均不达标则罚款达标总价的30。第七条、工期和进度要求：甲乙双方在开工前约定总工期为从 2012 年 3 月 14 日算起到 2
8、012 年 7 月 10 日。因天气缺料设计变更原因工期顺延，顺延前提为甲乙双方协商签字认可，工程开工前乙方应制定出详细的施工进度计划，如每层结束时间等，并且上墙落实在形象进度中，如到期完不成，每拖延一天罚款 500.00 元，最后总工期赶上，可把罚款取消。第八条、甲方职责：1、甲方监督乙方办理在场工人人身意外伤害保险，费用由乙方自负；2、负责为乙方提供符合条件的施工场地、合格的材料及大型施工机械，但不提供铁锨及劳保用品。保证水电供应；3、现场的大型设备经安检部门检测合格后使用，中小型设备经甲方检测认可后方可使用，外脚手架安全防护设施达不到标准的乙方不得施工；4、及时向乙方下达工程施工技术交底
9、及安全交底，及时通知项目部组织监理公司验收隐蔽工程；5、对属于乙方范围内的工程量、工程进度、安全文明卫生情况进行检查监督。达不到质量要求的分部分项有权指令其修改和返工。并对乙方原因造成的行政主管以及业主和建筑公司进行的处罚进行加倍罚款； 6、按合同规定及时支付劳务费；7、负责提供工程所需的大型机械设备；8、负责协调监理、业主、建筑公司的关系。9、对于乙方的人员工资分配、甲方有权随时抽查、监督。必要时甲方负责分配工人工资，乙方必须积极配合。第九条、乙方职责：1、按照合同规定的时间要求排出现场详细的工程形象进度计划。材料供应计划在使用前5 天上报，甲方按实际用量材料，因材料计划不及时致使材料不能进
10、场，误工自负，工期照算；-精品- 精品文档 -2、派驻工地代表，对本单位劳务人员工作情况进行监督管理，并负责对进场工人进行班组安全教育，设置专职安全员，负责检查日常工作，安全检查查出隐患及时整改，坚决杜绝违章事故发生。设专职质量检查员，对质量隐患及时通知甲方，甲方协助解决，因私自处理造成的建筑公司及业主和政府部门行政部门处罚，甲方加倍罚款；3、保证工程质量及工期进度达到合同规定的要求；必须保证混凝土回弹时达到质量监督站及试验室的质量要求，按照国家规范操作施工。4、按照甲方限额领料的有关规定用料，保证做到工完料净、随干随清。达到上级规定的现场文明施工要求的标准；5、负责对甲方提供的材料及半成品的
11、质量进行验收，甲方提供的不合格材料乙方有权拒绝使用。甲方要求施工的，其材料原因造成的工程质量缺陷乙方不承担责任；6、对甲方提供的机具应妥善使用和保管，凡乙方责任造成不合理的丢失和损坏负责赔偿；7、乙方应教育本单位劳务人员加强成品保护，因乙方责任造成的成品损坏的乙方负责赔偿损失；8、乙方负责派驻管理人员和生产班组操作工人的安全生产教育与培训9、乙方必须建立职工档案，将职工身份证复印件交甲方存档。按时发放工人工资。10、乙方必须建全职工培训制度，凡未经安全培训、教育的不得上岗作业。各级安全管理人员和各类特殊作业人员必须经过培训考核。11、乙方必须遵照建设工程项目管理规范中安全生产要求组织施工，接受
12、甲方相关管理，发生违规违章情况接受甲方处罚。12、乙方严格按照安全操作规程及安全技术交底组织施工，承担自身原因造成的违章违规、违反操作规程造成的一切责任及损失，并承担行政主管部门的相应处罚和各种罚款，出现安全责任事故由乙方承担。第十条、隐蔽工程及中间交工工程验收：乙方每完成一个施工段，应提前 24 小时通知甲方进行质量验收评定，因通知延误耽误工期由乙方承担。达到合同规定的质量要求的，甲方应及时作出质量签证；达不到合同要求的，乙方负责修理返工，造成损失由乙方自行承担，结算时依签证单为准。第十一条、违约责任：1、甲方未能按合同规定向乙方提供必要的施工条件，造成窝工的，按双方协定的零工价格，负责赔偿
13、。造成工期延迟的顺延工期；2、乙方不按规范、图纸、施工方案及技术交底施工，造成返工或采取补救措施，直接经济损失由乙方承担，导致建设单位或行业主管部门处罚的甲方按处罚金额的三倍进行罚款；3、乙方在工程进度、工程质量、劳力分配、现场管理、安全保障等方面履约能力不足以实现合同规定的目标，所有损失由乙方负责。第十二条、争议的解决方式：因本合同发生或者与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇三：砖混结构建筑施工承包合同1砖混结构建筑施工承包合同甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）甲方修建住房，乙方负责建筑施工，经甲乙双方协商一致，特订立本合同共同遵守。
14、一、工程概况：甲方在修建住宅一幢，乙方负责建筑施工。该房占地面积 平方米，街面长米，进伸长 米，建筑楼层为 层，铺面一层，住房六层，一层地下室，建筑结构：地下室和铺面为框架结构。住房为砖混结构，具体要求按甲方要求施工。-精品- 精品文档 -二、工程建筑质量1、梁、柱、担、板、平面无凹凸，水平一致，混凝土不露筋，墙体灰缝平直、砂浆饱满。2、钢筋主筋接头均为焊接或对接，（柱子对接、圈梁焊接）板筋分布合理、规范、绑扎牢固。3、混凝土配比严格按要求操作，做到搅拌均匀，不稀不干，尽量满足要求。4、因质量问题，返工的材料损失，乙方负责赔偿给甲方。三、工程单价基础，甲方负责把基础挖好，乙方负责钢筋绑扎，打水泥，每平方米80 元，主体按板面面积每平方米148 元（楼梯面积一算二）。四、付款
