《建设工程勘察合同模板（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同模板（四篇）.doc（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同模板项目名称：_项目建设地点：_合同编号：_（由承接方编填）委托方：_承接方：_签订日期：_建设部国家工商行政管理局制定委托方_（以下简称甲方）承接方_（以下简称乙方）甲方委托乙方进行_勘察任务。根据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料项目名称文件资料份数提供日期_年_月_日一、提交工程项目批准文件
2、（复印件）以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数_年_月_日3.1勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。第四条取费标准及拨付办法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。4.2本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金，（本合同履
3、行后，定金抵作勘察费）;工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。4.3双方委托银行代付、代收有关费用。第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好
4、通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。5.1.8维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。5.1.9由于甲方原因造成乙方窝
5、工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。5.2乙方5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。
6、第六条违约责任6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过_日，应偿付未支付勘察费的1逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过_日，应减收勘察费1。6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第八条其他事宜_。第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订
7、补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第十条本合同自双方签字盖章后，在_日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。本合同正本1式8份，双方各执4份。委托方单位名称：_ 承接方单位名称：_（盖章）（盖章）法定代表人：_ 法定代表人：_单位地址：_ 单位地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_电传：_ 电传：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_银行帐号：_ 银行帐号：_签订合同代表（签字）：_ 签订合同代表（签字）
8、：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见_鉴证意见_（盖章）（盖章）审查号：_ 鉴证号：_审查日期：_ 鉴证日期：_年_月_日 _年_月_日建设工程勘察合同模板（二）工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由勘察人编填）勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订_日期：_中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局_年_月发包人：_勘察人：_发包人委托勘察人承担：_任务。根据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_1.
9、2工程建设地点：_1.3工程规模、特征：_1.4工程勘察任务委托文号、日期：_1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_1.6承接方式1.7预计勘察工作量：_第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘
10、察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式
11、4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为元（大写），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）;勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度%时，向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款，计元;勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的%，计元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责
12、任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1
