《建设工程设计合同书[范本](可编辑).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同书[范本](可编辑).doc（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同书 范本 ( 可编辑 )建设工程设计合同项目名称:工程地点 :合同编号 :( 由设计人编制填写 )设计证书等级 :发包人 :设计人 :签署日期 :发包人委托设计人承担工程设计项目地点:本合同由双方协商签署执行。第一条签订本合同的依据是 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理条例 。国家和地方建设工程勘察设计法律法规。建设项目批准文件。第二条设计以发包人给设计人的委托书或设计中标文件提交的基础资料为依据。设计方采用的主要技术标准有 :第三条构成合同文件的合同文件的优先顺序可视为相互解释。 如果合同文件中有歧义或不一致之处，判决应以下列优先顺序为依据
2、:合同的中标函 (文件)、雇主的要求和委托书。第四条合同项目名称、规模、阶段、投资和设计内容 (根据行业特点填写 )勘察成果开工和提交时间第五条发包人向设计人提交相关资料、 文件和时间第六条工程费用变更和调整第七条费用双方同意本合同设计费为 10000 元。收费依据和计算方法按照国家和地方有关规定执行。 如果没有国家和地方的规定，双方应协商解决。如果上述费用为预计设计费， 双方应在初步设计批准后， 根据批准的初步设计预算计算设计费。项目建设过程中如遇预算调整，设计费也应相应调整。第八条支付方式合同生效后三天内， 发包人支付设计总费用的%万元作为定金 (定金在合同结算时作为设计费使用)。设计人提
3、交设计文件后三天内， 发包人支付总设计费的 %万元。发包人按设计人完成施工图工作量的比例分批向设计人支付总设计费的 %万元后，发包人应结清设计费，不留余额。双方委托银行代为支付和收取相关费用。第九条双方对发包人负责。 发包人应按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料和文件， 并对完整性、正确性和时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。在发包人提交上述材料和文件后的天内， 设计人应按本合同第六条规定的交付时间推迟发包人交付上述材料和文件， 在发包人提交上述材料和文件后的天内， 设计人有权重新确定设计文件的交付时间。当发包人变更委托设计项目的条件、 规模、或设计人
4、的设计因提交数据的错误或提交数据的较大修改而返工时， 发包人应根据设计人消耗的工作量向设计人支付返工费，除非双方签订补充协议 (或另行签订合同 )、以澄清相关条款。在签订合同之前，发包人同意发包人应为设计人为发包人完成的所有设计工作支付相应的设计费。在合同履行过程中， 如果发包人要求终止或解除合同， 而设计人未开始设计工作， 如果设计人实际完成的工作少于一半， 未退还发包人支付的定金并开始设计工作的发包人应支付该阶段设计费的一半，如果设计人实际完成的工作少于一半， 则支付该阶段设计费的一半以上。发包人必须按合同规定支付定金， 并收到定金作为设计人开始设计的标志。未收到定金的设计人有权推迟设计工
5、作的开始和文件的交付。发包人应按合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。每逾期一天，发包人承担2%的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延。如果延误超过天， 设计方有权暂停下一阶段工作，并书面通知业主。发包人上级或设计审批部门不批准设计文件或合同工程停止或延期。业主应支付应付的设计费。发包人要求设计人在合同规定的时间前交付设计文件， 并必须征得设计人的同意。 不得严重偏离合理的设计周期， 业主应支付赶工费。发包人应为派驻现场的设计人员提供方便的工作、 生活和交通条件以及必要的劳动保护设备。业主应负责解决设计文件中选择的国家标准图纸、和地方标准图纸。负责外国专家在设计师办公室工作的接待费用 (
6、包括传真、电话、复印、办公费用等 )。)。设计方负责设计方按照国家规定和合同中约定的技术规范、标准进行设计， 并按照合同第 6 条规定的内容、 时间和份数向发包方交付设计文件 (按、规定延期交付设计文件的情况除外 )。并对提交的设计文件的质量负责。该设计的合理使用寿命为10 年.负责审查外国投资者的设计资料， 并负责合同日期的设计联络工作。设计方应负责修改或补充设计文件中的遗漏或错误。由于设计人的设计失误， 设计人除采取补救措施外， 还应免除损失部分的设计费， 并根据损失程度向发包人支付赔偿金。 赔偿金额应由双方商定，作为互购损失。% .由于设计方原因导致设计文件交付延迟，每延迟一天，项目应收
7、设计费减少2/1000。合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还业主已支付的定金。设计文件交付后，设计人应按规定参加相关上级的设计审查，并负责根据审查结论对原范围内的内容进行必要的调整和补充。设计人应按合同规定的期限交付设计文件。工程开工后一年内，设计方负责向发包人和施工单位进行设计交底，处理相关设计问题，参与竣工验收。在一年内，项目尚未开始，设计师仍负责上述工作。用人单位可以根据需要的工作量适当收取咨询服务费。费用的数额应由双方商定。第十条保密双方应保护对方的知识产权。 未经对方同意， 任何一方不得擅自修改对方的数据和文件、 份，转让给第三方或用于本合同项目以外的项目。在上述情
8、况下，披露方应承担由此产生的一切后果并承担赔偿责任。第十一条发包人和设计人应及时协商解决因本建设工程设计合同仲裁产生的争议。也可以由当地建设行政主管部门调解。 调解不成的，双方同意由仲裁委员会仲裁。当事人双方在合同中未约定仲裁机构， 又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院提起诉讼。第十二条合同生效后， 其他发包人要求设计人长期派专人到施工现场配合解决相关问题，双方应另行签订技术咨询服务合同。设计方应服务于合同项目，直至施工和安装完成。在本项目中，设计师不得指定建筑材料、 设备的制造商或供应商。雇主需要设计师与建筑材料合作。业主应承担加工和订购设备的费用。发包人委托设计人配合进口工程的设计任务，
9、 从询价、对外谈判、国内外技术考察到竣工投产， 应包括承担相关设计任务的设计人。出国费用除制造和装载费用外，还应由雇主支付。发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务。 应签署单独的协议，并支付费用。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。本合同自双方签字盖章后生效， 一式两份，发包人和设计人签字盖章。本合同生效后，应按规定向工程所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。 双方认为必要时， 应到工商行政管理部门进行核实。双方履行合同规定的义务后，本合同立即终止。通信传真、电报、双方认可的会议纪要均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。双方协商签订的补充协议未尽事宜与本合同具有同等效力。雇主名称 :承包商名称 :(盖章)(盖章 )法定代表人 :(签字 )法定代表人 :( 签字 )授权代理人 :( 签字)授权代理人 :(签字)住所研究所 :活着研究所 :邮政编码 :邮政编码 :电力文字 :电流单词 :通过正确 :及格真实 :开户银行 :银行 :银行账号 :银行账号 :建设行政主管部门备案:验证意见 :(盖章 )(盖章 )记录号。用户 :Attn: 提交日期 :一年中的月日验证日期 :一年中的月日
