《基坑支护施工合同样本（4篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护施工合同样本（4篇）.doc（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、基坑支护施工合同样本甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特拟定如下合同条款，双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围三、承包方式乙方包工包料，包质量、包安全，提供正规税票。四、材料标准1、素喷：混凝土强度等级C20，平均厚度不低于50mm;最薄处不低于30mm;采用素喷技术上满足基坑边坡土方稳定并符合相关规范规定，符合国家验收标准。2、锚杆支护：锚杆18,.1500mm，深入土体长度5000mm;加强筋12竖向.1500mm一道,钢筋网：6.300*300，混凝土强度等级C20，平均厚度不低于60mm;
2、3、锚管支护：锚管48*3.75,.1500mm，深入土体长度5000mm;加强筋12竖向.1500mm一道,钢筋网：6.300*300，混凝土强度等级C20，平均厚度不低于50mm.五、承包单价素喷30元/;锚杆支护90元/;锚管支护135元/。六、合同工期以甲方通知为准，满足甲方工程进度要求。七、合同履行1、甲方指派（联系电话：）为现场合同履行人，负责合同的签订、跟进、协调、工程款结算等相关事宜，提供施工图纸，提供施工用电、用水到施工现场。2、乙方指派（联系电话：）为现场合同履行人，负责合同的落实、执行，并负责所承包的专业工程的质量、安全等一切事宜，费用自理。八、验收标准按照合同规定标准及
3、乙方提供的经甲方审核批准的专项施工方案进行验收.八、付款办法工程款结算以实际施工面积计算，工程施工完毕，达到合同及施工方案要求标准，由甲方人员出具核算清单，经双方签字确认后，付至工程总款的80%，余20%待全部工程竣工验收合格后_日内付清余款。九、质量承诺乙方对所施工产品的质量负责，并负责雨季跟踪检查，施工期间，如果出现脱落、塌方现象，乙方应在接到通知后24小时内进行维修，否则由甲方组织维修，费用双倍从乙方工程款中扣除。十、双方争议若双方出现争议之时，可协商解决或向合同签订地人民法院起诉解决。十一、合同有效期本合同自签订之日起生效，乙方工程款结算完毕之日起止效。十二、本合同一式四份，甲方叁份，
4、乙方壹份，双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_甲方代表：乙方代表：经办人员：_ 经办人员：_签订时间：_年_月_日基坑支护施工合同样本（二）甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方将其投资建设的乔南国际玉器中心博和城项目的基坑支护工程发包给乙方施工，为明确双方的责任，经双方协商签定以下条款，以资共同遵守执行。一、工程名称及地点：1、工程名称：2、工程地点：_。二、承包范围及方式、规格、数量：1、承包范围：基坑支护中的钻孔灌注桩、水泥搅拌桩及三轴双管水泥高压旋喷桩施工。2、承包方式：包工不包料、包安全文明、包施工工艺质量，包一切机械设备、用水用电设备和施工工具，包临时生产生活设施（
5、其中钻孔灌注桩包钢筋制作、安装中的铁丝、保护层整块、焊条、泥浆外运）。甲方只负责商品混凝土及钢筋运至乙方指定位置商铺砼运输道路材料及垫路铁板配合施工，以及水泥搅拌桩施工前的场地平整挖土机配合工作。3、规格：钻孔桩700、900、1000;搅拌桩600;高压旋喷桩700。4、数量：按经甲、乙双方签证确认的乙方实际完成工程量为准。三、质量要求：乙方应按广东新长安建筑设计院有限公司设计的本工程施工图纸，严格遵照现行有关施工验收规范进行施工，保证工程质量达到合格等级。四、施工工期：1、总工期：120天（从第一根桩试桩及满足全部设备用电用水隔日算起）。2、以上工期如因连续停电8小时以上、遇地下障碍、甲方
6、无故不按期支付工程款、人力不可抗拒的自然灾害等非乙方原因造成工程停工的，则工期顺延。3、乙方配备进场钻孔桩机10部，深层搅拌桩机2部，高压旋喷机2部进行施工。五、承包价格：双方商定：钻孔灌注桩900和1000：150.00元/m3，700：180.00元/m3;水泥搅拌桩600：7.00元/m;双管三轴水泥高压旋喷桩：50.00元/m;有空桩部分及有效桩长增加1.0m作为实桩桩长;以上价格不含一切税费及水电费，乙方以劳务班组身份参与生产。六、工程结算及付款方式：1、水泥搅拌桩和双管三轴水泥高压旋喷桩工程量按自然地面计至桩底作为结算长度合同单价。2、钻孔灌注桩按自然地面计至桩底的长度设计桩半径的
7、平方3.14合同单价。3、付款方式：（1）乙方设备进场之日起，甲方向乙方先支付人民币500000元（大写：伍拾万元整）作为启动资金;（2）按月支付，每月月底（如逢休息日或法定节假日则顺延）支付当月工程进度款的70%;（3）完工验收合格，乙方向甲方交付竣工资料，竣工结算完成，乙方全部人员机械物资退场时支付至总工程款的90%;（4）主体结构地下室顶板完成付清余款。七、双方责任：（一）甲方责任：1、负责提供施工现场轴线、水准点和本工程所需施工图纸及地质资料各一份。2、负责材料、试件的检测费用和委托有资质的第三方对桩的抽芯检测。清理地下障碍物，提供回填空孔及施工道路所需材料以满足施工需要。3、派专人委
8、托监理人员协调各方面的关系，及时做好有关工程量及资料签证和交工验收手续。4、及时供应现场所需要由甲方供应的施工材料，按时支付工程进度款。5、提供水、电源接头并负责施工期间的水、电费用（乙方人员空调用电费用由乙方负责）。6、有权对施工质量、进度、安全生产、文明施工进行监督、检查。（二）乙方责任：1、按设计要求和现行施工规范进行施工，并在工程开工前做好施工组织设计及进度计划报甲方批准实施。2、必须具备满足进度计划所需人工、桩机等配套机械设备、工具、枕木等，乙方必须保证对其进入施工现场的施工材料和机械设备享有完全的支配权，并及时进场施工。3、负责提供完整的施工资料一式二份，于完工后十五天内交甲方审核
9、存档。4、保证工程质量达到合格标准。5、确保安全生产和文明施工，做好施工现场安全生产工作，必须对工人进行安全教育，真正做到安全第一、预防为主，严格执行安全操作规程，确保现场施工安全。6、负责制作相关试件和材料取样并由甲方送检。7、负责工程测量并对其准确性负责。8、负责工完场清，泥浆和生产生活垃圾需清运干净。9、负责施工期间的施工道路、作业面的平整工作，材料由甲方负责。10、服从甲方和监理人员的管理，配合做好各项工程的检测与验收工作。11、负责其自身机械设备物资的保护，若有丢失损坏与甲方无关。八、工程资料移交（1）乙方承包施工该分项工程范围内的各项施工资料须按国家规范规定及广东省及揭阳市现行规范
10、要求，必须随施工进度同步报送给甲方及监理方。（2）乙方如实填写施工原始记录，工程完工后，向甲方提供全部完整的竣工资料（一式二套），并完成移交工作。（3）工程竣工交付后_日内，必须报送全部竣工资料、结算资料及变更、签证资料目录。（4）工程资料必须装订成册。九、施工现场管理与安全文明1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常组织学习安全宣传活动，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。2、乙方在高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方及监理方提出安全防护措施，经由甲方及监理方批准后实施。3、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理方对工程施工的管理要求，满足揭
11、阳市相关管理部门对施工管理的要求。4、乙方必须按规定办理建筑工程团体人身意外伤害保险（或按政府部门要求办好相关保险），新工人进场必须经过三级教育方可上岗，服从甲方管理人员的检查指导。5、乙方对甲方或上级有关部门提出的安全隐患应及时予以整改，若不及时整改或拒不整改的，甲方有权采取任何措施处罚乙方。6、乙方应建立安全值班制度，配备工地安全员负责工地日常施工中的安全工作，并做好安全内业资料。7、施工期间因乙方原因造成甲方或第三方人身财产损失的，乙方应承担赔偿责任。8、由于违反各级安全规定造成伤亡事故的，乙方应承担所有的经济开支及其责任。甲方所受到有关部门的经济处罚均由乙方承担。十、违约责任1、因施工
12、工艺导致桩抽芯检测不合格的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。2、因桩的完整性、密实性、垂直度、施工尺寸偏差等因素导致基坑施工过程中出现渗水、位移、坍塌等现象的，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。3、钻孔桩完成直径超过设计直径15%以上部分，乙方应赔偿甲方因此造成的商品砼损失。乙方没按图纸设计施工配合比要求施工，造成水泥超量使用，超量部分水泥价款，甲方有权在乙方工程款中抵除。4、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币_元/天的违约金;逾期竣工超过30天或无故停工超过15天，甲方有权解除本合同，并要求乙方退场，且甲方有权拒付未付部分的工程款。5、工程竣工后经验收达不到合格标准
13、的，乙方应负责补强加固的全部费用。6、未经甲方许可，乙方不得将工程转包、分包给其它施工单位施工。乙方违反本合同规定擅自将工程转、分包，甲方经查核属实有权解除本合同，且甲方有权拒付未付部分的工程款，并视为乙方自动放弃本合同内容的权利，甲方有权要求乙方退场并不得破坏已完工工程。7、乙方各期工程款应优先发放工人工资，若发生拖欠工人工资，或工人闹事、罢工及向劳动部门申诉等情况导致工程进度拖延或因此受到政府相关部门处罚的，甲方有权拒付相应阶段的工程进度款项。8、甲方应依合同的约定按时支付工程进度款，甲方逾期支付进度款的，每逾期一天，应向乙方支付人民币_元/天的违约金。十二、争议解决方式本合同履行过程中产
14、生的争议，双方应当通过友好协商的方式予以解决;协商不成的，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、附则1、本合同如有未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决，必需时另订补充合同书。2、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收付清工程款后失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日基坑支护施工合同样本（三）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工
