建设工程劳务分包合同范本

《建设工程劳务分包合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务分包合同范本（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程劳务分包合同范本甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项 协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲 方核验后乙方点交签证。其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，

2、认真执行安全技术规范，严格遵守安 全制度，落实安全措施，确保施工安全。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施 工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的 要求。3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、 环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综 合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指

3、 导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行 卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组 织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方 下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项 基础工作。5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。(1) 乙方应向甲方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效

4、 证件。(2) 乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特 殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。十三、双方协议工价如下：十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件 与本合同具有同等的法律效力。1、安全生产协议书;2、治安、保卫、防火等协议书。十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约 定。十六、违约责任：1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或 不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向

5、乙方支付 拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日0的违约金；(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方 尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：(1) 乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；(2) 乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定 的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金；(3) 乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙 方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3、一方违约后，另一

6、方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共 同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协 商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式 叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登 记备案。本合同副本份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日建设工

7、程劳务分包合同范本（二）发包方（甲方）承包方（乙方）依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条 工程名称：第二条 工程地点：第三条 承包范围：第四条 承包方式：包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。第五条 工期：年月日，至年月日。第六条 工程质量：1、质量标准：合格2、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按 施工图纸和施工规范精心组织施工，确保工程质量。如质量不合格，必须返工处 理，其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行 下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工 的

8、甲方应按合同（或市场价）给予乙方结算工费。第七条 工程价格：建筑面积m?,单价，总价万元。第八条 工期及付款方式：工期在施工材料及设备及时供应，项目部有效的组织各道工序正常施工于前 完工，如因施工人员配备不到位，而拖延工期处以劳务费额每日的罚款;反之每 提前一天给予的奖励。拨款按工程进度每月的日前所完成的工程量的拨款，其余 在整体竣工后一次付清.第九条 甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综 合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行

9、指 导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行 卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项，并给乙方完税证明。（总包方缴纳 税金的复印件）第十条 乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组 织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项 基础工作。5、按国家的有关规定，办理好进场前的

10、规范用工手续。(1)乙方应向甲方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效 证件。(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特 殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。第十一条 安全生产：1、乙方必须认真按有关安全施工的制度施工，严格遵守安全操作规章制度 施工，严格遵守安全操作规程;乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管 理，并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理，违反安全生产 制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。2、甲方在施工生产中创造安全条件，并且保障安全生产设施齐全;三宝用品 由甲方提供。如因甲方的

11、安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生产 的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。3、甲方负责为从事施工作业人员办理意外伤害保险，乙方必须服从甲方安全生产管理，乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。建设工程劳务分包合同范本（三）编号：发包人：承包人：分包工程名称：施工地址：区（县）发包人（全称）：承包人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协 商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：1.2 工程概况：1.3 分包工作内容：范围包括：1.4

12、 工程监理单位（全称）：第二条 作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名第三条 合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_ 天。第四条合同价款4.1合同价款为：_元(人民币)大写：_元4. 2合同价款的确定原则(在确认的方式前划V)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：(_)4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调(_)4.2.2以(_)年施工预算或(_)年施工概算定额为依据： 定额工资单价为：瓦工元/工日;结构木工元/工日;装修木工元/工日;钢筋工元/工日;砼工元/工日;油工元/工日;抹灰工元/工日;架子工元/

13、工日；水暖工元/工日;电工元/工日;壮工元/工日；; 按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上结构：_元/平方米;地下结构：元/平方米;初装修：元/平方米;水电：元/平方米; 分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙普通抹灰：元/平方米;.4. 2.3定额工以外发生的零星用工单价元/工日；（以实际发生，书面签 证资料为准）4. 2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及 时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3对合同价款内容的明确：第五条合同价款的结算和支付5. 1结算、

14、决算资料：5. 1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面 资料按本合同条款编制的施工预算书。5. 1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业 人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5. 1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5. 2合同价款的结算和决算：5. 2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同 履行书面结算手续。5.2.2工程交工后日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后_日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5. 3合同价款的支付：5. 3

15、.1合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元，在_年_ 月日付款元。5. 3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的 _%，余款在发包人对决算资料予以确认后_日内付清。5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现 金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据 “北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、 票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门 颁布实施的有关安全