建设工程承包合同书电子版(三篇).doc

上传人:m**** 文档编号:508350808 上传时间:2023-02-08 格式:DOC 页数:11 大小:23KB
返回 下载 相关 举报
建设工程承包合同书电子版(三篇).doc_第1页
第1页 / 共11页
建设工程承包合同书电子版(三篇).doc_第2页
第2页 / 共11页
建设工程承包合同书电子版(三篇).doc_第3页
第3页 / 共11页
建设工程承包合同书电子版(三篇).doc_第4页
第4页 / 共11页
建设工程承包合同书电子版(三篇).doc_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程承包合同书电子版(三篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程承包合同书电子版(三篇).doc(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程承包合同书电子版建筑装饰工程合同书范本委任单位:_施工单位:_就_装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程项目内容:_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币:_六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所

2、。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙

3、方负责。九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。4.装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处

4、,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲。乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。甲方单位(盖章):_代表人:_乙方单位(盖章):_代表人:_日期:_签订合同地点:_建设工程承包合同书电子版(二)发包人(甲方):承包人(乙方):甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的

5、义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。一、工程概况1、工程名称:住宅房屋外墙渗水维修2、工程地点:3、承包方式:包工包料二、工期要求:工期自_年_月_日至_年_月_日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。三、承包范围:1、材料乙方自购2、使用材料:彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂。四、处理方法:1、外墙裂缝渗水处理使用材料:彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。施工方法:以一布三涂法施工,第一遍有机硅涂料刷完裂缝后,将嵌缝带沿裂缝处贴实,随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合,嵌缝带在涂料中起到抗拉作用,增强防水层弹性。工艺流程:用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物

6、,施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。2、外墙瓷砖裂缝渗水处理使用材料:无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。施工方法:将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后,将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上,溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层,本溶液防水能保留原瓷砖颜色。工艺流程:用毛刷和腻子刀将外表面清理干净,施工人员用吊绳及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。五、质量要求:1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到确保优良工程。2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。六、结算价格及付款方式:1

7、、施工价格及要求:根据双方协商胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(¥220)元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(¥1760)元每单元计算(包括所有外立面防水处理)。施工要求须参照和依据屋面防水工程技术规范及防水涂料技术规范之标准进行施工。2、付款方式:维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付。七、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由

8、东营市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。十、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。十一、未尽事宜,另行协商。发包人(盖章):_ 承包人(盖章):_负责人(签字):_ 负责人(签字):_联系电话:_ 联系电话:_签定日期:_年_月_日建设工程承包合同书电子版(三)电子监控工程合同签定地点:_市江北区电教教仪站签订时间:_年_月_日甲方:_市_实验中学乙方:依照中华人民共和国民法典,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_市_实验中学电子监控工程工程地点:_市_实验中学校园内工程范围:详见_市_实验中学监控系

9、统招标文件和投标书工程内容:监控系统布线、设备安装及调试二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)合同金额:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(¥281495.00元)。注:工程总款中,中标工程总款为264845.00元,后续附加四画面分割器16650.00元,为甲、乙方及江北区电教教仪站认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。三、产品质量及安装调试要求:1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充

10、好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。4、由甲方提供安装场地及电源。四、技术标准及质量保证(1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际民用闭路电视监控系统技术规范gb50198_94.(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准

11、。(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)五、工程项目建设期限:合同签定后_日内进场施工,整个施工工期30天。(_年_月_日开工,_年_月_日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)六、售后服务:1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。2、凡由产品质量问题引起的各类

12、故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。4、乙方向甲方免费培训1_2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。七、竣工验收及付款方式:项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,由江北区电教站与学校一道组织验收,并签注验收结论。自验收合格之日起_日内支付合同总金额的10%(¥28149.50),使用一年后(即_年内无质量问题和用户投

13、诉的支付合同总金额的30%(¥84448.50)(此部分资金不计算利息),使用二年后(即_年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(¥168897.00)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%支付滞纳金。八、约定事项为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。招标文件、投标书是本合同的一部分,具有同等法律效力。附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。九、违约责任:1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用

14、。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。十、本合同按中华人民共和国民法典,中华人民共和国产品质量法,消费者权益保护法等有关法律条款执行。十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。十三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,电教站备案一份。十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。甲方:_市_实验中学乙方:法定代表人:_ 法定代表人:_经办人:_ 经办人:_年_月_日第3页共3页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号