《水电安装合同标准范文（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装合同标准范文（2篇）.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、水电安装合同标准范文发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：万兴公爵府水电安装劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一.工程概况建设单位名称：工程名称：万兴公爵府结构类型：混凝土框架剪力墙结构建设地点：标段（栋号）：建筑面积计算方式（水电安装）：总建筑面积：以土建竣工实际面积为准二、乙方进场人数（附名册）乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按绵阳市流动
2、人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求（一）开工日期：_年_月_日（二）总（日历）工期：个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。（二）承包范围：1.给排水安装：给水管安装到住户、排水管安装到化粪池、地漏的安2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等3.弱电
3、安装：用户箱、电话、电视、安防、宽带线管预埋底盒安装，楼4.以设计图所列和投标文件、施工完成前的变更中的所有分部、分项施5.水电测试、试通水、试通电等、并配合其他相关测试。6.设计图纸范围内所用的辅材内容。7.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。（三）乙方承包工程相应的单价：合计_元/，总价万元。1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。3.辅材指：氧气、弹簧、弯管器、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、4.对于设计变更在施工完成后的，人工费增加1万
4、元以内的甲方不再对五、工程要求：（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对7.甲方提倡各施工方开
5、展进度质量安全文明施工竞赛，比技术比管理比8.保修期为年。（二）工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设方罚款）由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。（三）成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2
6、.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。（四）安全施工要求1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙
7、方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。六、结算公式基价结算方式：原则上根据乙方的施工进度，工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后，向乙方支付劳务费的%。2、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的_日内甲方向乙方支付到劳务费的%。3、5%的维修质保金，年后一次性支付。4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。七、违约责任处理（一）凡出现以下情况均视为违约：1.乙方工程施工质量未达到本协议
8、所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3.其他造成工程各种损失的过失行为;4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不服从甲方的管理。（二）违约处罚1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款10005000元。4.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款100
9、05000元。5.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款_5000元的。（三）其他奖惩约定发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。九、附则：（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找劳务队伍。（二）本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方
10、可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。（三）本协议一式份，甲方执_份、乙方执_份，双方所执协议具有同等法律效力。甲方代表：联系电话：_ 日期：_年_月_日乙方代表：_ 联系电话：_日期：_年_月_日水电安装合同标准范文（二）发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法（以下简称合同法）、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于_年_月_日签订观南城一期1#楼工
11、程建设工程施工合同后，发包人、承包人对签订的建设工程施工合同上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。3、建设规模：大约30000平方米。二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为_年重庆市安装工程计价定额（CQAZDE_20x）及_年重庆市建设工程费用定额（CQFYDE_20x）定额（以下统称安装定额）和_
12、年_月_日以前的相关配套文件（约定项目除外）。三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。2、本工程总工期：以建设单位工期为准。3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法、安全生产管理条例进行全过程的安全文明施工。该工
13、程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产法、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。5、付款方式：（1）乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元（签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元）。工程质量履约保证金主体结构15层完工后_日之内退还，此保证不计息。（2）付款方式和时间：主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。五、其他1、乙方成立劳务作业
14、队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日第7页共7页
