《简易工程施工合同范本范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易工程施工合同范本范文（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、简易工程施工合同范本范文简易工程施工合同范本范文1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例和建筑工程施工合同的有关规定，结合本工程详细情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。一、 工程名称：工程地点：二、 工程内容及主要技术参数1、 工程内容： 的制作、安装。2、 面积： 。3、 技术要求：以甲方提供图纸为准。4、 其它要求：三、 质量、工期1、 工程质量要求：合格工程。2、 工程工期：甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后 个自然天消费、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影
2、响，工期相应顺延。四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程总造价为人民币 元，单价为每平方米 元。2、付款方式1合同签订完毕，甲方应支付乙方预付款 元。2主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款 元，累计支付工程款 元。檩条、屋面板进场，甲方应支付乙方工程款 元，累计支付工程款 元。工程安装完毕，甲方应支付乙方工程款 元, 累计支付工程款 元;验收合格后, 预留 元作为质保金(六个月内结清)。五、甲乙双方负责事项(一)甲方负责事项1、 负责提供钢构件堆放场地，施工用电电、电费由甲方承当。2、 甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。3、 负责施工场地质量监视和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供
3、良好的平安施工环境。因甲方工程勘探设计蓝图和报建手续不齐全等因素形成的费用由甲方承当，其它费用由乙方承当。4、 按合同约定，按期付款。(二)乙方负责事项1、 严格按门式钢架轻型房屋钢架构造技术规程和钢构造工程施工及验收标准的有关规定和甲方提供的施工图及说明、图纸会审、纪要施工，确保工程质量。2、 按合同约定,按期完工。3、 严格执行甲方各项规章制度，平安消费、文明施工，杜绝一切平安事故及违法事件的发生。如发生平安事故，由事故责任方负责。六、工程验收1、 工程开工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。2、 甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。3
4、、工程未经历收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承当。七、违约责任1、 甲方假设不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。2、 乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。八、附那么1、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2、 本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。3、 本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简易工程施工合同范本范文2合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成
5、施工任务，到达双方互惠互利的目的，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、开工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程开工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电，满足开工条件。解
6、决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进展施工;如期完成施工任务;承受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合
7、同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人简易工程施工合同范本范文3工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：发包人：(全称) 承包人：(全称)按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数： 天。拟从 年 月 日开场施工，至 年 月 日开工完成。四、质量标准工程质量标准：五
8、、合同价款合同总价 (大写)： 元;(小写)： 元。 工程单价：详见承包人的投标报价书(招标工程详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组本钱合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。七、词语含义本协议书中有关词语含义按有关规定执行。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、开工，并在质量保修期内承当工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间： 年 月 日本合同订立地点： 发包人承包人约定本合同自双方签
9、字盖章于 后生效。本合同共六份，双方各执三分。发包人：(公章)承包人：(公章)简易工程施工合同范本范文4发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程工程 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电工程光伏板安装工程二、工程地点： 麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安第二条 工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。1、乙方施
10、工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。3、工程量确实认，所有工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价_安装组数进展费用结算。4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须到达组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个程度面上。4、乙方需每天对自己成员进展平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进展保护，如现场发生破损，乙方需无条件进展维修。第五条 平安施工乙方必须注意平安事项，保证安装前对其相关人员进展平安教育。由于乙方平安措施不力造成
11、事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。第六条 奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，那么按1MW=50000元标准进展结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附 那么二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年_月_日 年_月_日简易工程施工合同范本范文5建立单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：根据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲
12、方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：5、承包造价：元(大写： )。二、工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延) 开工日期为20_ 年 月 日至20_年 月 日，总工期 天。三、本工程开工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程标准、规程施工和标准进展施工;四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，详细金额由双方协商为准。五、其它约定1：甲方承当的平安责任、权利(一)甲方负责制订施
13、工现场的平安消费规章制度和操作规程;(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守平安消费法律、法规、标准、平安 消费规章制度和操作规程，纯熟掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处分;(四)甲方有权对平安意识差、不听平安消费指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利(一)乙方施工时是平安消费的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安 全消费的规定、制度;(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根 据需要为从事高度危险工作的人员购置适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承当全部负责;(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;(四)乙方在施工现场人员必须有装备齐全的平安防护用品，不能满足安 全施工需要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日第 页 共 页
