《工程造价鉴定意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价鉴定意见书（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXXXXX工稈工程造价鉴定意见书鉴定机构：安徽 XXXX工程咨询有限公司（盖公章）鉴定日期： XXXX 年 XX月 XX目录1、工程造价鉴定意见书2、工程造价汇总表3、造价明细4、工程施工合同5、停工补偿协议6、停工补偿补充协议2015 年 6 月至 2016 年 6 月）7、建筑工程取费工程类别划分标准8、施工期间信息价主要材料一览表9、现场勘验记录表10、现场勘验图片11、公司营业执照及资质证书、人员证书12、其他资料XXXXXX 工程造价鉴定意见书XX 市中级人民法院：本公司接受贵院委托 （xxxx 皖 xx 委鉴字第 xx 号），对 XXXXXXX 工程实际完成工程量、现场剩余材料、
2、机械租赁费、临时设施费等进 行造价鉴 定。 鉴定资料提供方对其提供的本案工程资料的合法性、 完 整性和真实性负 责。 我们对上述资料进行鉴定， 现将鉴定结果报告如 下：一、工程发包方、承包方该工程建设单位为： xxxxxxxx 有限公司施工单位为： xxxxxxxx 有限公司设计单位为： xxxxxxxx 设计院二、鉴定依据1、国家、省、市有关建筑工程法律、法规、行业规定；2、 建设工程造价鉴定规范（ GB/T 51262-2017 ）3、施工合同及补充协议；4、施工图纸、设计变更、工程签证单；5、施工组织设计及施工方案；6、 材料价格执行 2015 年 6 月至 2016 年 6 月信息价（
3、 2016 年 1 月 以前执行 xx 信息价， 2016 年 1 月及其以后执行安庆市信息价） （附 表：施工期间信息价主要材料一览表（建筑）；7 、 现场勘验纪录表一、二（附表：签字确认表）；& XX 市中级人民法院委托鉴定事项与要求9、XX 市中级人民法院委托鉴定移送表。三、工程计价部分说明1、本 鉴定计价模式采用合同约定的： 土建工程执行安徽省 2005 房屋 建筑与装饰工程计价定额、安装工程执行安徽省 2005 安装 工程计价定 额;2、人 工费调整标准：人工费按照 68 元/工日进行组价，其中 31 元参与 取费，另外 37 元仅计取税金 ;3、本 工程类别为：建筑专业三类，安装专
4、业三类。管理费及利润执行三类中间值 ;4、施 工组织措施费中的环境保护费、 文明施工费、 安全施工费、 临时 设施费按照标准规定的中间值计取， 扬尘污染防治增加费按照标 准规定全额 计取; 其他组织措施费均按照标准规定的中间值计取 ;5、规 费按照标准规定的最小值计取 ;6、本工程采用安徽省 2005 定额计价模式，工程总造价已按照合 同约定 优惠 8% ，补偿及误工费用部分、现场剩余材料、临时建筑费 用按实计算，未 进行优惠。7 、工程款逾期应支付的利息已经按照合同约定计入。根据合同 专用条款12.4.1 规定“如因发包人不能准时支付承包人工程款，双 方协调解决，逾期 一个月以上发包人承担应
5、支付金额的中国人民银行 发布同期同类贷款基准利率 的两倍利息。”四、其他说明1、塔吊按照 4 台计（参照施工组织设计平面布置图及现场实际）；塔吊租赁费期限为： A1 塔吊（ 2018 年 4 月 3 日-2016.7.3 ）;A2 塔吊（ 2016 年 11 月 6 日-2016.7.3 ） ; A3 塔吊（ 2017 年 1 月 20 日-2016.7.3 ） ; B#塔吊（2018年4月3日-2016.7.3 ）。经第一次 现场勘 查，现场有2台（A1、B#塔吊），其余两台塔吊时间按照施工 单位提供资料 进行计算。价格按照市场价进行计算（A2#塔吊按照2600元/月，其余塔吊按 照 800
6、0 元/ 月）。 2018 年 4 月 3 日为第一次现场 勘察时间。2、钢管等延期租赁费计算时间（ 2016 年 7 月 3 日到 2018 年 4 月 3 日） 639 天。钢管（ 6 厘 m/ 天）；扣件（ 6 厘 个 / 天）；油丝顶（2.2 分 个/天）。 2018 年 4 月 3 日为第一次现场勘察时间。3、人货电梯按照 2 台计算，延期补偿时间段为： A2 人货电梯（2018 年 4 月 3 日 -2016.7.3 ）； A3 人货电梯（ 2018 年 4 月 3 日 -2016.7.3 ）。价格按照市场价进行计算。 2018 年 4 月 3 日为第一次 现场勘 察时间。4、管理
7、人工误工（按照公示牌名单）按照 2 个月计算（ 7 人）， 标准 按照施工单位提供的工资表；现场看护人工误工计算时间段为 2018 年 4 月到 2016 年 7 月。标准按照施工单位提供的工资表。5、经现场勘察，架空层部分墙体为钢筋混凝土墙，由于无纸板 图纸，暂 按照施工单位提供的电子版图纸进行计算。6、A 1 #柱截面及配筋按照纸板图纸计算；7、无设计变更及现场勘察不到的，均为计入造价；8、除了建安费用外，补偿费用已经计入。9、所有100mn厚墙全部按照120mn厚计算，见附件；A3#三层 卫生间120mnf 隔墙、 L1（ 1）及该梁处板面负筋取消，板厚改为 12cm, 见附件；A1#三
8、层卫生间120mm隔墙、L1 （1）及该梁处板面负筋取消，板厚改为12cm 见附件10、 经现场查看， 1 0#顶增加水箱梁布置，由于没有纸板图纸， 暂按 照施工单位提供电子版图纸计算（现场测量复核，图纸提供属实）；12、签证土方按照签证计算（均有各方签字手续）。A1# 毛石基础（按照各方签字的签证变更计入）；外墙止水螺杆按照现场实际情 况计入鉴 定造价； 塔吊基础调整 （按照施工方提供图纸及实际情况计 入）；地下室人 防门计入 （按照图纸计入， 防火门未施工， 未计入） ； 1 #桩承台基础调整 （工程量按照设计变更图调整）；网格布按照现场 实际情况计入鉴定造价； 钢筋未绑扎但模板施工的材料
9、浪费， 计摊销 一次；电渣压力焊、套筒连接按 规范调整五、实际完成工程量明细：1 、主体结构已施工至四层顶（四层顶梁板钢筋绑扎、管道预埋 施工完 毕，混凝土未浇筑。本层柱也按未浇筑考虑。）2、 二次结构未施工（一层构造柱钢筋已施工完毕，靠铜安路一侧构造柱 已施工完成）3、 桩基工程和土石方工程由被申请人另行委托。（土方有签证的已进入 造价）4、架空层地面仅施工至 6cmC20 昆凝土垫层和 4cmC20 细石混凝 土垫层，其余：碎石垫层及砂浆找平层、防水层根据现场说明未 施工工程签证单有描述）5、后浇带绑紧绑扎完成，混凝土未浇筑6、所有施工的范围内管道预埋已施工完毕（包含强弱电、给排水、消防的
10、预埋管、接线盒）。7、卫生间防水未施工；8、所有内外墙体及粉刷未施工六、本鉴定未包含的费用： 1、劳务施工人员误工补偿费用；2、因发包人原因造成的停工，应补偿部分利润；3、因发包人原因造成的停工，应补偿因停工造成的管理费、财务费、鉴定费等其他费用；4、申请方其他未主张的权利。七、鉴定结果 本次鉴定依据将施工图纸、设计变更、签证单、补充协议 与现场 实际相结合的原则，经过仔细、认真的核对已完成的工程量，最终鉴 定总价为 0.00000 元（其中：建筑安装工程费用 元，误工补偿费 元，机械租 赁、脚手架租赁费 元，现场留守人员工资 元, 临建 费用 元，现场剩余材料 元，建安工程费用利息 元）。建安工 程费用利息按 照合同约定计取， 是否包含在本次鉴定之内， 请法院判 决。本工程鉴定不含 法院所提供资料的真伪进行的鉴定。鉴 定人： （签字并盖章造价工程师执业章）鉴 定人： （签字并盖章造价工程师执业章）鉴定审核人： （签字并盖章造价工程师执业章）负责人： （签名或盖章）鉴定机构公章：XXXX 年 XX 月 XX 日
