建设工程项目施工合同(七篇)

上传人:桔**** 文档编号:507405757 上传时间:2022-09-23 格式:DOC 页数:47 大小:66KB
返回 下载 相关 举报
建设工程项目施工合同(七篇)_第1页
第1页 / 共47页
建设工程项目施工合同(七篇)_第2页
第2页 / 共47页
建设工程项目施工合同(七篇)_第3页
第3页 / 共47页
建设工程项目施工合同(七篇)_第4页
第4页 / 共47页
建设工程项目施工合同(七篇)_第5页
第5页 / 共47页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程项目施工合同(七篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程项目施工合同(七篇)(47页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程项目施工合同建设单位(以下简称甲方)_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_拆迁户(以下简称乙方)_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_根据_建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间,共_平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于_年

2、_月_日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)第二条乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:1.乙方自行找房周转,每人每月补助_元;2.由乙方所在工作单位解决乙方

3、周转房致使家庭人口分散居住的,每人每月_元;3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助_元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。房地产合同:工程项目拆迁房屋合同由精品信息网整理!第四条甲方安置乙方的住房位于_,共_套_间,_层_号,配有_等装备。第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_等_人一致签同意_作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日

4、,应按所欠款额的_%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付_元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。第七条其他约定:_.本合同自甲乙双方签之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修

5、改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房产管理部门调解,调解不成的,可向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,交_市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份。建设(甲方)_(公章)拆迁户(乙方)_(公章)代表人:_ 代表人:_年_月_日 _年_月_日建设工程项目施工合同(二)甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。一

6、、工程慨况工程位于_,土地面积:_。二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_、一层主房建筑面积_。四、承包价格及付款方1.价格:_元/(建筑面积)双方确定按建筑面积为_结算工程款。2.一层主体盖板完工后支付价款_%,全部完工后付清余款。五、工期及安全责任工期从_年_月_日到_年_月_日竣工。推迟一天罚款_元/天,由甲方在工程款中扣除。施工期间1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。2、施工中乙

7、方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。六、本合同一式二份,自双方签字后生效。甲方(签字)联系电话:乙方(签字)联系电话:签订日期:_年_月_日建设工程项目施工合同(三)甲方:_乙方(施工责任方)_甲方承建之_,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:一、工程内容按施工图纸设

8、计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、

9、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1.甲方责任:(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2.乙方责任:(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其

10、他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均

11、由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。(10)

12、工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。七、付款方法(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单

13、项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。(2)质保金:质保金按工程总造价的_%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收_年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知_日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。八、其它(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、

14、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。甲方:_乙方(施工责任方)_代表:_ 代表:_经办人:_ 施工责任人:_年_月_日 _年_月_日建设工程项目施工合同(四)发包方(甲方)_承包方(乙方)_依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号