建筑房屋施工合同范本6篇

《建筑房屋施工合同范本6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑房屋施工合同范本6篇（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑房屋施工合同范本6篇建筑房屋施工合同范本 1建设（发包）单位：（简称甲方） 施工（承包）单位：（简称乙方） 甲方为单位，根据中华人民共和国合同法之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利 和诚实信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就 有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。一、概况工程名称：工程地点：二、范围：0.00 以下土方工程。（含机械挖土、转运土、掏桩缝）三、工期20_年_月_日。合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延： 1 可抗力。2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算

2、（以上价格包含乙方 施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用，为一次性包干价，在施工期内 不作任何调整）。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。1、土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结 算，否则，甲方有权拒绝付款。五、工程量：3400m3。六、质量要求1、在土方的开挖土（含挖土、转运土等）中，乙方的所有施工工序必须按项目部的施工 质量要求施工。2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并 进行下道施工程序，甲方才能签字认可。3、对在施工中因乙方原因造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依

3、照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。4、乙方必须在 20_年_月_日退完土，否则每天罚款伍仟元整。七、甲方责任1、甲方按合同约定支付工程款。八、乙方责任1、服从甲方的监督、指挥和管理。2、按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证 金元，乙方在施工过程中如发生不安全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤亡或财产损失，乙方应自行全额承担。工程完成后，如乙方未发生不安全施工，甲方如 数退还乙方交纳的安全风险保证金元。九、其它条款：1、违约金：由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同，乙方支

4、付甲方违约金元。2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。3、未尽事宜，甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合 同具有同等法律效力。4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法 院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日建筑房屋施工合同范本 2发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管 理条例及其他有关法律、行政法规及 省颁布的有关的建设工程

5、质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相 协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：二、工程承包范围安全维护及整改三、合同工期天四、工程造价工程造价为：元整五、质量标准5.1 质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2 使用标准、规范（包括但不限于以下内容）5.2.1 本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术 （验收）规程和规范5.2.2 本工程适用的地方标准、规程必须符合省标准规程。六、承包方式按本合同第 2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包

6、安全大包干。七、工程计价7.1 本工程计算编制原则：按省住房和城乡建设厅文件号建设工程工程量清单计价规范（gb50500-2023）,省建设工程造价管理办法（省人民政府令第号），省建设工程计价办法，省修缮定额、省建筑装饰装修工程量消耗标准、省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2 人工、材料价格的确定：人工工资按省住房和城乡建设厅文件号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3 具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1 不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中

7、飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨 200mm 或 200mm 以上（以市气象局报告为准），一次停水、停电 8 小时以上。8.2 因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3 因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4 因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付9.1 工程完工后，甲方在内向乙方支付工程预算价的%.9.2 在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的%，工程保修金留结算总价的%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题天内全额返还，保修金不计利

8、息。十、违约责任10.1 违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2 因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失 的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并 做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门 调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断 施工。十三、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民

9、工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现 拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式 份，甲乙双方各执份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）日期：年月日日期：年月日建筑房屋施工合同范本 3 甲方（用工单位）： 乙方（劳动者）姓名: 根据甲方施工生产需要，甲方决定聘用乙方到甲方工地从事临时性工作，为维护双方的 合法权益，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本临时性用工劳务 合同，双方应当依法遵守本合同所列条款。一、受聘期限经双方协商，聘用期限为：自年月日起至年月日止。二、劳动报酬1、甲乙双方约定，乙

10、方的劳动报酬按每月元（大写）人民币支付。2、该工资包括甲方单位为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、 工伤保险金、个人所得税、各种节假日加班及中夜班补贴、绩效工资、生活费、日常交 通费等。3、每月三天（含三天）以内的病、事假工资照发，但必须履行请销假手续，三天以上 的病、事假亦须履行请销假手续，聘用工资按实际请假天数减发。4、甲方为乙方提供受聘期间的住宿。5、若乙方提供了正常劳动，甲方支付给乙方的劳动报酬不低于甲方所在地政府规定 的最低工资标准。三、工作方式： 甲乙双方约定，乙方在受聘期间采取不定时工作方式。四、社会保险： 鉴于国家省内和省际社会保险统筹及其配套办法尚未健全和完善

11、，甲方又系跨省、区作 业的流动施工单位，乙方工作地变动频繁这一实际，经双方协商同意，甲方按_省社会 保险的有关规定，将社会保险中甲方应为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医 疗保险金、工伤保险金等按月计入在乙方工资清单中一并支付给乙方，由乙方本人自行 到其户籍所在地社会保险机构缴纳，若乙方不参加社会保险，其责任自行承担。五、乙方服从甲方的管理，受聘期间必须遵守甲方的各项规章制度，听从甲方的工 作安排和指挥，并应遵纪守法，树立吃苦耐劳的精神。六、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护和职业危害防护的法律、法规和规章， 为乙方提供符合国家规定的劳动条件、必要的劳动防护用品和劳动工具。乙方在甲方工

12、 作期间必须注意安全，遵守安全操作规程、工作规范、劳动安全和职业卫生制度及其标 准。如乙方在甲方工作期间发生安全事故，按中华人民共和国国务院工伤保险条例 贵州省实施工伤保险条例办法和铜仁地区工伤保险实施办法之规定办理。七、合同期内，如乙方不能胜任甲方安排的工作或按国家相关法律、法规的有关规 定已达到解除合同条件的，甲方有权解除与乙方的合同，如甲方违反国家的相关法律、法规的，乙方也有权提出解除与甲方的合同，但任何一方提出解除合同前，均应提前七 天告知对方。八、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份，经甲方盖章、乙方签字后生效，均具 同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代

13、表人（签字）：年月日年月日 建筑房屋施工合同范本 4甲方：乙方： 依照中华人民共和国合同法以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平 和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。第一条：工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。四、工程范围及单价： （一）科技活动室（按图纸施工）（1）填方242 ，合同单价25元川，合价53550元（2）科技活动室主体砖混结构一层总计90川，合同单价860元川，合价77400元（含基 础包干施工，阳台部分单价430元川）。（3）深3m，直径0.8m，基桩8颗，合同单价600元颗，合价4800

14、元。（4）公厕（8平方米，男3女2，砖木带0立方化粪池），合价7500元。五、项目工程实施期限：年月日开始动工，至年月日前所有项目全部竣工六、相关要求说明：、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负 责;2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收;3、浇砼路面时，必须通知 甲方相关人员到场监督浇砼路面;4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责;5、乙方在 施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工， 如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的

15、工程量按报价 单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不 准确的按实际发生工程量和单价结算。第二条、工程验收、结算及工程款支付一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前 5 天通知甲方组织竣工验收。甲方在收 到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后 2 天内给予认可或提出整改意见。乙 方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目 所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、 赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。 分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金（占项目投资的_年后支 付。第三条、双方权利和义务一、甲方的权利和义务。、负责协调线型调整涉及用地;2、组织乙方到有关村组开展现 场踏勘;3、进行工