《工程装修合同专业版（七篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程装修合同专业版（七篇）（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程装修合同专业版包方（简称甲方）_承包方（简称乙方）_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：_。2、住房结构：房型房厅_套，施工面积_平方米。3、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。4、承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）5、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、工程价款及结算的约定工程总价款：￥_元，大写（人民币）_详见本合同装修工程报价单。三、关于材料供应的约定_。四、关于工程质量及验收的约定_。五、有关安全生产和防火的约定_。六、其它事项_。
2、七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工_天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期_天，支付_元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期_天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、合同留存本合同_式份，甲、乙双方各执_份，具有同等法律效力。甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日工程装修合同专业版（二）发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共
3、和国劳动法和住宅室内装饰装修管理办法（建设部令第_号）等法律法规，以及甲、乙双方充分协商，本着平等自愿，结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：建设地点：2、工程内容：详见施工图及工程预算书。3、本工程范围：包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工。4、本工程工期为天（工作日），自_年_月_日至_年_月_日5.合同工程总造价款（人民币大写）：二：付款方式、结算方式1.付款方式：第二期：木工完工付合同工程总造价款的40%第三期：竣工验收合格当天付合同工程总造价款15%，第四期：验收合格天付清合同工程总造价款5%尾款2.在施工过程中，若甲乙双方因设计变更或增加项
4、目达成了关于增加费用的第一期：签约当天付合同工程总造价款的40%协议，甲方在付进度款时，须将增加费用计入工程总造价中。三：工期约定1.甲方要求在合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期所需费用。2.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响（注：不可抗力因素指台风、热带风暴、房屋下沉、原土建裂缝、漏水质量问题及意外事故问题等），工期相应顺延。四：关于工程质量及验收的约定1.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须自接到通知天内组织验收。2.凡属甲方在施工前或施工中间已确认和验收的材料和部分项目为合格的，则在总验收时不再验收这些材料和项目，均视为已合格。3.
5、工程验收合格，双方须签字认可。如甲方未能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。4.凡由乙方采购材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方承担。五：质量控制约定1.乙方在施工中，严格按图施工，保质、保量。如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符，乙方应及时改进。如施工中或完毕后，甲方对原设计进行更改，乙方施工所耗材料、人工由甲方承担。甲乙双方经签认后方可按修改方案进行施工、验收、结算。2.甲方在施工过程中如有项目增加和设计变更，须由甲乙双方代表签认。不得与乙方不具代表性的人员达成变改协议。3.在本工程范围内，甲方如
6、在工程完工未验收或施工过程中，需要另请其它专业队伍进行其它项目作业，须经乙方同意，并规定其它队伍须完全服从乙方管理，并服从管理，否则乙方可拒绝其进场。六：工程设计图纸标准1.甲方签约付款后，乙方负责提供的设计图纸标准为：施工图一套（平面，天花，水电图）。2.签约后，甲方须向乙方提供原建筑图纸和详细图纸，如土建、水电、空调、管道、消防图等。若甲方提供图纸有错误，由甲方承担责任。七：消防工程凡涉及到消防项目工程时，均由甲方自行办理相关手续和完成该项目工程，乙方不承揽消防工程的装修，因此工程验收时，甲方不得以消防工程未验收或未通过为由而拒绝本工程验收和结清工程款。（备注：正常水电改造、吊顶等不列入消
7、防工程）。由于乙方在施工生产过程中违反安全操作规范、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。八：工程竣工交接手续1.工程交接验收签证合格当日，乙方将装修工程交予甲方。2.交接时，锁匙交予甲方，工程交接完成。3.如未办理交接手续和未结清工程余款，甲方即擅自更换门锁等，均视为违约行为。九：违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，乙方每停工或窝工一天，甲方按总额的0.1%作为违约金支付给乙方。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，甲方按总额0.1%支付滞纳金给乙方。2.由于乙方的原因，逾期开工或中途停工，每逾期一天，乙方按总
8、额的0.1%支付给甲方作违约金。3.因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方工程预算总价的20%的违约金，并承担已施工所发生的费用及其他经济损失。4.甲方如在工程完工后未经乙方同意和付清工程余款，即另请其他队伍进行其他项目装修或安装，或擅自搬迁家具和生活用具等，则本工程视为已验收合格，不再验收，同时甲方上述行为视为违约。十：其它约定1.施工期间，乙方不承担所耗用水电费，以及管理处收取的费用（即指管理处规定的工人管理费、公用设施维护费、装修管理费及其它杂费）。2.施工完毕后，甲方凭乙方开出的保修单、报价单作为保修一年的凭据。3.乙方免费保修范围是指因乙方所
9、施工项目的施工质量、乙方所购材料质量问题或施工工艺不当所造成的质量问题的维修，如不属于以上问题造成的维修，或不可抗力因素造成的质量问题除材料由客户自购外，乙方将收取相应的人工费、交通费。4.当涉及到赔偿、质量责任、维修、增加施工内容以及变更合同的，甲方需与乙方法定代表人或代理人达成协议，否则无效。十一：争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不愿通过协商，调解或者协商不成时，双方可选择下列任何一种方式解决：（1）向惠阳仲裁委员会申请仲裁;（2）向人民法院起诉。十二：以上合同一式二份，双方各执一份，均具同等法
10、律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程装修合同专业版（三）发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程量：以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。4、承包方式按以下第项执行（1）包工包料（2）包工不包料（3）包工;部分包料（4）包料;部分包工第二条工期1、开工日期：_年_月_日2、竣工日期：_年_月_日3、
11、工程总用工时间：天（工期顺延的时间未计入）第三条工程价款本工程总造价为：（大写）（人民币）￥：_元注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算第四条工程质量本工程质量按以下第执行（1）国家标准（2）地方标准（3）行业通用标准（4）甲方特殊标准第五条图纸1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行（1）甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为（大写）：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内;（2）甲方自行提供施工图纸2、图纸会审和设计交底时间：3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前天将图纸交给乙方。第六条合同组成文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、标准、规
12、范及有关技术文件3、图纸4、工程报价单或预算书5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条工程变更1、工程设计变更施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;（2）增减合同中约定的工程量;（3）改变有关工程的施工时间和顺序;（4）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包
13、人承坦，延误的工期相应顺延。施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。2、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。3、确定变更价款承包人在工程变更确定后3天内，提出
14、变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。（4）承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。（5）发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。（6）发包人不同意承包人提出的变更价款，而实际工程继续施工的，视为同意承包方人的价款变更要求。（7）发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。（8）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。第八条双方一般的权利和义务1、甲方的工作（1）开工前天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物（合同约定乙方包清理的除外），对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作;（2）办理工程施工所需要的各种申
