《【精品模板】施工承包合同汇总8篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精品模板】施工承包合同汇总8篇（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工承包合同汇总8篇 施工承包合同 篇1甲方： (身份证号：)乙方： (身份证号：)为保证顺利完成施工任务，本着平等互利相互协作的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方将天全县始阳镇搅拌站部分工程承包给乙方组织人员进行施工，经双方共同协商达成如下协议：一、 承包范围乙方承包天全县始阳镇搅拌站C20砼、堡坎、砌砖等全部工程任务内容。二、 工程项目单价1、C20砼：2、堡坎：元每立方米(包工包料)3、砌砖：元方米(包工包料)本工程为双胞，即包工包料。如有增加项目，另行计价。三、 安全质量保证1、为保证该工程顺利完工，乙方在施工中必须严格按照建筑施工安全守则及有关安全、质量的标准执行，并保证该工程质量验收
2、合格。如因乙方施工质量造成返工，由乙方承担所有返工费用。2、乙方所有施工人员必须服从现场管理人员的安排和指挥，施工中所发生的所有安全事故由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。四、工期保证由于该工程工期短，在保证工期和质量安全的前提下，乙方应合理组织人员配合施工，不得无故拖延工期。五、工程款支付完工验收合格后，甲方一次全额支付。六、工程变更本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，待工程完工结清后作废。甲方：乙方：施工承包合同 篇2发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据合同法中华人民共和国建筑法，及其他相关法律
3、法规，订立本合同。一、工程名称： 外墙保温工程。二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：（1、聚氨酯防潮底漆；2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层；3、界面砂浆；4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网（规格12。712。7mm，直径I0。6mm）塑料锚栓双向500锚固；外用防裂砂浆罩面；5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。）工程量约为 ，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量
4、、安全等施工管理全面负责。三、 合同总工期：四、 对乙方质量、安全要求：工程质量标准：（1）一次性验收合格；（2）施工依据和验收标准：a。按设计单位认可的施工图纸；b。按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收；c。按建设部建筑工程施工质量验收统一标准（GB5030020_）；（3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。（4）并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生
5、产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准；聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。五、合同价款：承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。六、 价款结算1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。2、乙方按期完成后，即 80%，若乙方在
6、约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。3、 余下20%承包款以前付清。七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。（除质量责任和保修条款）合同签订地点：甲方： 乙方：电话： 电话：施工承包合同 篇3经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容：一、双方名称、场所、联系电话：二、标的：1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包给乙方。2、本合同中所
7、指“施工技术资料”是指：桩基资料、土建资料、水电安装资料（普通建筑室内水电安装资料、强电部分）、钢结构资料、幕墙资料、智能化控制资料（弱电部分）、竣工备案资料、安全台帐资料、消防资料、竣工图编制。3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的所有资料；若本工程建设单位委托施工单位负责编制，则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作（但该部分费用须另行结算，详参本合同第条第款）。三、数量：1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原
8、件且须移交当地城建档案馆，其余两份均为复印件或影印件；3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加，则该部分产生的费用须另行结算（详参本合同第六条第二款）。四、质量：1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理（签名）”、“设计单位（签章）”等签字盖章均由甲方自行负责，且与乙方无关。4、本工程施工技术资料编制完成后，由乙
9、方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。五、专用条款：1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料（包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等）移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。4、工程施工过程中甲方须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中心，并由甲方负责送样费用。5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒（袋）、笔等均由乙方向甲方实报实销，但须以有效凭
10、证为据。6、本工程所发生的有关原材料/构配件、试件试块测试由甲方自行负责；若由乙方负责填报发送，则甲方应在报酬中另行计算（取样制作等工作由甲方自行负责）；7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素，乙方愿意为甲方无偿提供如下服务：乙方替甲方完成本条第六款所述内容，但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决；8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸，便于编制三套竣工图（若甲方认为竣工图套数不足须另行增加，则该部分产生的费用须另行结算，详参本合同第六条第三款）。9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机（最好是激光型）、两张办公桌、
11、三张办公椅，并保证电脑能宽带上网。10、其他需要申明的内容有：六、报酬：（一）支付金额：12圆人民币）支付给乙方作为报酬（此费用已包括本合同第五条第六款所述费用）。2圆人民币）支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用（即编制竣工备案资料）。3圆人民币）支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用。（二）付款方式：4、本条第一款所述资金付款方式为：本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%，主体中间结构验收即支付40%，竣工验收即支付20%，竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。5、本条第二、第三款所述资金付款方式为：在竣工验收即一次性付清。七、合同时限：1、本合同自甲乙双方签字盖章
12、后即行生效。2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。八、违约责任：1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意，否则甲方可以提请仲裁或法院。3、乙方延误甲方正当合理的工程验收、资料移交事项的，由乙方立即整改完毕，并由乙方负责一次性赔偿给甲方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的，应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方￥5000
13、元（即伍仟圆人民币）的违约金。九、合同争议解决方式：1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下顺序处理争议：首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方均信赖的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均须执行裁决意见。十、合同其他规定：1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一
14、律无效。2、本合同尚有附件施工技术资料承包合同附件，附件须与合同母体同时执行，附件若与母体发生矛盾须按附件执行，附件和母体具有同等法律效力。3、本合同（包括所有附件）均须壹式贰份，甲乙双方各执壹份，且具有同等法律效力。4、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。甲方：乙方：签证日期：签证日期：施工承包合同 篇41、工程名称：2、工程地点：3、经甲乙双方多次协议后双方共同认可，达成本合同内所有语言及文字。4、依照中华人民共和国劳务法、劳动法、合同法等法律法规。5、承包煤矿工程范围及单价。乙方清理煤矿山头（土方与风化石，含挖、推运1公里）甲方按照山头所施
15、工的，已挖出的土石方，每立方按自然方补给乙方单价人民币20元（贰拾元整）。6、煤矿按照每吨，含挖运30元（叁拾元）承包给乙方施工。7、土石方工程量计款方式，甲方给乙方一月结算100%。8、煤矿工程量暂定为500万吨，含挖装运每吨21元人民币（贰拾元整）煤矿承包工程价示为1.25亿元人民币（壹亿贰仟伍佰元整）甲方负责代垫乙方施工队油费，从进度款中结算时结回乙方。9、承包施工工期为15个月正常施工天，从正式开工日算起，除扣雨大外与其他特殊原因，工期可以顺推。10、甲方责任：同价款内于清理山头土石方的所有工程量专款专用，按照签约本合同内的结算工程进度款注明付款时间为准）。甲方不得以任何理由来违约乙方与拖欠乙方工程进度款，如有此现象发生，甲方负责赔偿乙方所有设备来回调迁费，并且负责乙方所有的设备
