《2023年个人商品房购房合同（3份范本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年个人商品房购房合同（3份范本）（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年个人商品房购房合同（3份范本） 书目 第1篇个人商品房购房合同 第2篇天津个人商品房购房合同书 第3篇个人商品房屋购房合同书 个人商品房购房合同 2023个人商品房购房销方： 签订地点： 购方： 签订地点：年月日 甲方在开发商品房，乙方要求购买，现依据中华人民共和国民法典及有关规定，经协商一样签订本合同，以资共同遵守。 第一条购房地址数量户型及分布状况 购房地址：数量： 乙方购买，每建筑面积为平方料，合计建筑面积为平方米。 户型及分布 住宅房间厅分布在单元楼号 住宅房间厅分布在单元楼号 住宅房间厅分布在单元楼号 办公用房间分布在单元楼号 经营性用房间分布在单元楼号 其次条价格 住宅房
2、建筑面积元/，乙方购买平方米，合计金额元 办公用房建筑面积元/乙方购买平方米，合计金额元 经营性用房建筑面积元/，乙方购买平方米，合计金额元 总计价款元。余款在房屋交付运用前十日内付清。 第五条交付时间 乙方购买的房屋，甲方应于年月日之前交付给乙方运用，如因不行抗力因素造成不能按期交付运用，交付期顺延。 乙方在接到房屋交付通知书十日内，应办妥接收手续。 房屋交付时，甲方应同时向乙方交付有关房屋的购买发票等证明材料。 第六条保修时间 土建保修期为壹年，水电保修期为半年，屋面积保修为三年，凡因施工或设计造成的质量问题，均属保修范围，保修期从房屋交付运用之日算起，如因乙方缘由推迟交房。保修期不顺延。
3、 第七条违约责任 甲方应在合同规定的时间内将乙方所购买房屋交给乙方，如不能按时交会付，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交房部分房款总值计算，向乙方偿付违约金。 乙方接到甲方交房通知后，应刚好办理交持手续，乙方因故拖延房款，或不按时办理接收手续，应根据中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付逾期付款的违约金。 乙方向甲方交付定金后，如乙方不履行合同，乙方无权恳求返还定金。甲方不履行合同，依据双方对等原则，甲方应双倍返还定金给乙方。 4、甲方不能交房的，应向乙方偿付不能交房部分房款总值%的违约金。 5、乙方中途退房的，应向甲方偿付退房部分房款总值%的违约金。 6、乙方超过两个月不办理
4、接收手续，甲方有权另行处理乙方预购房屋。 第八条其它约定事项 第九条争议解决方式 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向_工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。向_人民法院起诉。 本合同一式份，合同双方各执份，合同副本份，送备案。 销方：购方： 法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代理人 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 鉴证看法： 鉴证机关 经办人： 有效期限：年月日至年月日 天津个人商品房购房合同书 合同(合同编号：) 合同双方当事人： 出卖人：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 企业资质证书号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 邮政编码：_ 托
5、付代理人：_地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理机构：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 邮政编码：_ 买受人：_ 本人法定代表人姓名：_国籍_ 身份证护照营业执照注册号_ 地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理人姓名：_国籍：_ 地址：_ 邮政编码：_电话：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议： 举荐合同范本北京购房合同南京购房合同西安市购房合同苏州市购房合同武汉购房合同重庆市购房合同 第一条项目建设依据 出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地运用权。土地运用权出让合同号土地运用权划拨批准文件号划拨土地运用权转让批准文件号为_。 该地块土地面积为_，规划用途为_，土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名暂定名_。建设工程规划许可证号为_，施工许可证号为_。 _。 其次条商品房销售依据 买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为_，商品房预售许可证号为_。 _。 第三条买受人所购商品房的基本状况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的： 第_
