《2023年发包合同汇总5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年发包合同汇总5篇（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年发包合同汇总5篇发包合同 篇1发包方：单位名称。 （以下简称甲方）承包方：，男（女），一九年月日诞生，现住。（以下简称乙方）为了加强山林的管理，盘活集体资产，同时也为了通过盘活流淌资金，化解不良债务。甲方经群众大会探讨通过，确定将凤凰村一组的山林进行发包经营，甲、乙双方在同等、自愿的基础上订立以下协议：一、承包范围（详见合同签订后办理的林权证为准）。二、承包期限承包期限为年，即从年月日至年月日止。三、承包金额及结算方法年共计金额为万元整，于合同签订之日一次性付清（或其它支付方式）。四、在承包期限内，乙方对承包范围内的树木享有全部权，对荒山、坡地享有经营自主权，若需办理有关手续由乙方自
2、己办理，否则后果由乙方自己担当。五、合同签订后，甲方应负责帮助给乙方办理林权证，办理林权证费用由乙方负责。六、在承包期内，乙方可在承包范围内兴建临时性房屋以便于管理。七、其它事项八、违约责任合同经甲、乙双方签字后，即生法律效力，不因甲方法人代表变更而变动，若任何一方无故违约，终止合同应向另一方支付总承包金额%的违约金。九、在承包期满后，若甲方接着发包，在同等条件下乙方享有优先权，乙方在承包期内转包山林，并经发包方同意，在承包期内，若乙方发生意外死亡，其法定继承人可以在承包期内继承承包。十、合同一式份，甲乙双方各执一份，存档一份，公证机关一份。甲方：单位名称（加盖公章） 乙方：签字法人代表：签字
3、二00年月日发包合同 篇2发（总）包单位：_（甲方）承（分）包单位：_（乙方）依据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条 工程名称：锚杆工程建设地点：_其次条 建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆_条，包括现场已浇注_条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张拉与锁定。第三条 本合同所承包工程的工期定为_个日历天，工期计算的起止时间是：_年_月_日开工，_年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，依据变更设计所影
4、响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条 工程质量标准及保修条件、期限，按本条第_项执行：1根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条 承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按_元米计价。详细工期要求为：在_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张拉完毕至少一半锚杆。第六条 工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：_元整（￥_），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第
5、七条 甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核看法书。2供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由_统一解决支配。第八条 乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工安排的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3完工后，供应有效的竣工资料两份。第九条 乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第
6、三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停
7、工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。123发包合同 篇3第十条 甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条 材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条 工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：_办事处，帐号：
8、_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第_项执行：（一）按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订_天内，按总造价（当年安排）的百分之_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之_，工程进度百分之时付款百分之_，工程进度百分之时再付百分之_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付方法：1合同签订七日内，甲方向乙方支付_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室
9、施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后_天内提出竣工结算，送甲方和银行审核，甲方应在接到结算之日起_天内提出看法，逾期视作同意，由银行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后_天内，应进行退补结算。第十三条 甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。
10、第十四条 工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐藏工程在隐藏前_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位
11、进行验收。验收工作在工程竣工后_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的.，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责
12、任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条 嘉奖1提前竣工或赶工嘉奖：_。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_分之_嘉奖给乙方。第十六条 违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当
13、，工期顺延。3乙方逾期竣工，从逾期_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条 遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条 其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿供应乙方施工人员共_人的住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及
