《控制测量合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《控制测量合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、异物电站已与义乌控制点复测测绘合同 甲方：#￥%异物电站工程项目部乙方：海南瑞徕测绘科技有限公司委托方(甲方):#￥%异物电站工程项目部承揽方(乙方):海南瑞徕测绘科技有限公司 合同编号：201301116签定地址:海口市根据,和有关法规,经甲乙双方协商一致签订本合同.第一条 测绘范围： 已与义乌出口与10#支洞口之间 第二条 测绘内容；区内平面控制测量及控制点四等水准测量 第三条 执行技术标准1 3GPS测量规范按（国家标准测绘）其他技术要求第四条 总经费取费依据:财政部,国家测绘局发布的取费项目及总价款:1：控制点 元/个，合计6个点，共计 元2：水准测量 元/公里，预计约为 公里（最后以
2、实际测量公里数为决算）共计 元3：上述两合计 元第五条 甲方的义务1自本合同签订之日起2日内向乙方提交有关资料的技术要求,2甲方须提供测区C级控制点以及相关电子图及相关的其它资料。第六条 乙方的义务1乙方应确保项目的按期完成.2如遇天气等原因，工期顺延。3提交纸质成果报告及电子版第七条 成果交付日期控制成果应于 2013 年 11 月 25 日前将控制点复测报告全部交与甲方验收。第八条 对乙方测绘成果的所有权,使用权和著作权归属的约定:第九条 费用支付日期和方式1进入测绘后付款30%工作费，交付成果15日内付清全部工程款。第十条 自测绘费用全部结清之日起，当 2 日内,乙方向甲方交付成果.第十
3、一条 甲方违约责任1甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停工时,甲方应付乙方停窝工费,停窝工费按合同定的平均工日产值计算,同时工期顺延.2甲方未按期支付乙方工程费,应按天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金.3对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对此造成的损失追究责任.第十二条 乙方违约责任1合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,应向甲方双倍返还定金.乙方未能按合同规定的日期提交的成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算.乙方提交的成果不合格,乙方应无偿重做或采取补救措施,以达到质量
4、要求.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果,乙方有义务保密,不得向第三方提供,否则,甲方有权对由此造成的损失追究责任.第十三条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理.第十四条 其他约定第十五条 本合同执行中的未尽事宜,双方应本着实事求是,友好协商的态度加以解决,双方协商一致的，签定补允协议与本合同具有同等法律效力。第十六条因合同执行过程中双方发生纠纷可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议,双方就本合同产生的纠纷向当地仲载委员会申请仲载（当事人双方不在合同约定仲载记过的，事后又没有达成仲载协议的，可向有管辖权的人民法院起诉）。第十七条附则本合同由双方代表签字，甲盖双方公章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。本合同一式四份，甲方双方各执两份。委托方：#￥%异物电站工程项目部联系电话： 法定代表人（或委托代表人） 合同签定时间；年月日委托方：海南瑞徕测绘科技有限公司联系电话： 法定代表人（或委托代表人） 合同签定时间；年月日
