设计施工合同(7篇).doc

上传人:工**** 文档编号:506236282 上传时间:2023-04-05 格式:DOC 页数:37 大小:56KB
返回 下载 相关 举报
设计施工合同(7篇).doc_第1页
第1页 / 共37页
设计施工合同(7篇).doc_第2页
第2页 / 共37页
设计施工合同(7篇).doc_第3页
第3页 / 共37页
设计施工合同(7篇).doc_第4页
第4页 / 共37页
设计施工合同(7篇).doc_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

《设计施工合同(7篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设计施工合同(7篇).doc(37页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、设计施工合同发包方(甲方)承包方(乙方)姓名:单位名称:住所:注册地址:工作单位:联系电话:_ 联系电话:_甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方承包甲方发包的家庭装修工程,经协商达成以下协议:1.工程概况:1.1工程地点:1.2工程内容:1.3工程承包方式:1.4工程期限:天。开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日因甲方未履行合同或因工程变更、停水、停电以及其它不可抗为因素影响工期的,工期顺延。因乙方未履行合同或由于乙方原因造成工程返工的,返工费由乙方承担,工期不延期。2.甲方工作范围2.1在工程开工前,甲方需对乙方的施工图纸进行签认,在图纸签认后,施工过程中如发生变更,按工程变更处理

2、。2.2负责提供水源、电源。2.3负责协调与邻居的关系。2.4对需拆改原建筑物结构或设备、管线,负责向有关单位办理相应手结。2.5施工期间甲方如需使用部分居室的,负责施工现场的保卫及消防。2.6负责工程质量和进度的监督及验收。3.乙方工作范围3.1严格按照合同及报价约定的项目认真施工,按期优质完成工程。3.2施工中严格执行有关的安全操作规程及质量标准。3.3严格执行有关施工现场的管理规定,不得干扰居民正常休息及污染环境。3.4负责保护好室内家具和陈设。3.5保证居室上、下水管道畅通和卫生间的清洁。3.6因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的

3、责任。3.7保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。4.工程变更工程内容及做法如需变更,甲、乙双方必须协商一致,相关费用的调整需双方同意,签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。5.材料供应5.1按乙方编制的本合同装修工程材料、设备明细表所约定的供料方式和内容进行提供。5.2乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方并提供材料、设备产品的质量、环保合格证明及对所购材料设备质量负责。6.工程验收6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行验收;(1)材料验收(2)隐蔽工程验收(3)竣工验收6.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后

4、,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提供交其施工部分的水电改造图。6.3本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。7.违约责任7.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。7.2甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款,每延期一日,应当向乙方支付延迟部分工程款2的违约金。7.3由乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额27.4由于乙方责任导致工程质量不合格,对工程质量不合格部

5、位,乙方必须进行乇底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按7.3的标准支付违约金。8.争议解决方式本合同项下发生争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成功的,向人民法院起诉,或向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。9.工程预算9.1双方商定,本工程合同造价为该价款仅作为付款依据,实际工程款待完工结算时根据实际工程量结算。9.2工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到工程结算资料后无异议,双方应填写工程结算单。甲方应在工程结算单签字后结清工程全部款项。9.3付款方式:甲、乙双方商定按如下方式进宪工程付款:a.合同签定后

6、,甲方付合同总款的b.乙方木工进场时,甲方付合同总款的,计人民币¥元大写元,给乙方作进度款。c.乙方木活做完90%,开始油漆时,甲方付合同总款的,计人民币¥元,大写元,给乙方作进度款。d.余10%尾款,计人民币¥元,大写元,待乙方工程完工甲方验收合格后一次付清,该款项以结算单总款为准。甲方:_ 乙方:_签字:_ 签字:_签章:_ 签章:_年_月_日设计施工合同(二)甲方:乙方:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:2.居室规格:室厅厨卫,面积。3.施工内容:详见本合同附件(一

7、)家庭装潢设计施工内容单和施工图。4.委托方式:甲方参与采购材料,设备,家具,家电,乙方负责设计,施工安装,并代付所有款项_。5.工程开工日期:_年_月_日6.工程竣工日期:_年_月_日第二条:工程价款工程价款(金额大写)。第三条:质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第四条:材料供应:乙方包工包料

8、第五条:付款方式1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的60%,当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的30%,剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。第六条:工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直

9、至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。5.施工中,甲方未经乙方同意,私自

10、通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第七条:工程验收1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第八条:其他事项1.甲方责任1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平

11、面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。2)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。2.乙方责任1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或

12、借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。第九条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条:争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同

13、,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十二条:合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式四份,甲乙双方各执二份。甲方(业主):_(签章) 乙方:_(签章)签约日期:_ 签约日期:_设计施工合同(三)建设单位(甲方):布展施工单位(乙方):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公

14、平和诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。一、工程概况1。工程名称:2。工程地点:3。承包范围:展厅布展设计及施工4。建筑面积:约平方米5。承包方式:包工包料、设计施工一体化6。工程内容:布展设计施工一体化:含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善,以及配套工程的安装,局部吊顶、地面面层的铺饰,模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备,LOGO设计表现制作等。布展项目内容是由乙方所提供的,经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容,为本合同签订的依据。合同生效后,乙方在_日内完成方案设计优化,报甲方审核。二、合同工期1。开工日期:_年_月_日2。竣工日期:_年_月_日3。合同工期总日历天数X天。三、质量标准布展质量标准:合格四、合

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号