《合同违约赔偿协议书怎么写？》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同违约赔偿协议书怎么写？（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同违约赔偿协议书怎么写？ 包括原告、被告基本信息，诉讼内容：要求被告赔付违约金。事实和理由：按照双方当时签订的合同，被告违约事实明显。具状人签名，日期。 在合同双方当事人履行合同的过程中，可能出现违约的情形，出现合同违约以后，守约方需要和违约方如果通过协商的方式解决纠纷的话，双方就需要签订违约损害赔偿协议。下面，小编为您整理了合同违约赔偿协议书的范本供您参考。违约赔偿协议书范本甲方(出卖人)：*都城物业发展有限公司乙方(买受人)：*劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主鉴于：1、2007年 月 日，甲、乙双方共同签订了北京市商品房预售合同(合同编号： )，乙方购买*劲松路甲1号松华园小区住宅楼
2、(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。2、甲方应于2007年10月31日前向乙方交付商品房。3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的入住通知书，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至2008年5月19日。5、乙方已于2008年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。6、自2007年11月1日起至2008年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照北京市商品房预售合同第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。甲乙双方经协商，达成以下协议
3、共同执行一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于2008年 月 日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_ 年_ 月_ 日以上关于违约损害赔偿协议范本的内容是小编结合具体的案件为您整理的，如果你遇到和合同违约纠纷，希望通过和解的方式解决的，就需要签订违约损害赔偿协议。如果你不知道具体怎么约定相关的事项，可以咨询网站获得解答。：合同违约责任的归责原则 合同违约金的法律规定 合同违约条款的法律规定
