监理合同、信息管理

《监理合同、信息管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理合同、信息管理（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、9、合同管理9.1 合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法9.1.1 合同管理的监理工作内容 合同管理的监理工作内容1) 协助业主确定本工程项目的合同结构；2) 协助业主起草与本工程项目有关的各类合同(包括施工、材料和设备定货合同)，并参加与各类合同谈判；3) 进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查；4) 协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜；5) 向业主递交有关合同管理的报表和报告。9.1.2 合同管理的工作原则合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、 材料设备、 施工承包商签订的合同的管理工作，从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查 和

2、分析等环节进行的组织管理工作， 以期通过合同体现 “三大控制”的任务要求， 维护合同订立双方的正当权益。在业主签订上述合同时， 项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师 地位、管理权限及协调关系的内容， 以便监理工程师按合同条件对合同的执行进 行监督管理。合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发，依据有关政 策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。合同管理的监理工作程序收集，熟悉合同管理工作有关资料（专业监理工程师）制定合同管理工作方案（专业监理工程师）1工程暂停及复工程变更管理费用索赔管理工程延期，延误处工处理（总监理（总监理工程（总监理工程理（总监理工程工程师）师、

3、专业监理工师、专业监理工师、专业监理工程程师）程师）师）TT合同管理的监理工作方法监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制，合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程，是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理 控制，对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几 个阶段。9.2合同争议的调整合同争议调整的基本程序合同争议调整的具体方法(1) 项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：a、及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；b、及时与合同争议的双方进行磋商；c、在项目监理机构提

4、出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；e、当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处 理该合同争议的意见；f 、在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之 外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。(2) 在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工 合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下， 此意见应成为最后的决定，双方必须执行。(3) 在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要 求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。9.3 合同管理的监

5、理技术、组织、经济、合同措施9.3.1 技术措施(1) 严格控制施工单位的分包，严禁不合法的分包。(2) 熟悉掌握本工程所有合同的各项条款要求，严格按合同进行监理工作。(3) 做好合同管理的预控工作， 针对有可能发生合同争议及纠纷的部分做好预测，采取对策，减少各类索赔的可能。9.3.2 组织措施(1) 建立并完善监理组织机构， 设专人进行合同管理， 落实合同管理的责任(2) 编制本工程合同管理工作计划。(3) 建立工程合同变更、 工程暂停等合同纠纷的处理制度， 明确审核处理责任。9.3.3 经济措施(1) 按 合同编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。(2) 按合同要求支付工程款，严格控制

6、合同外工程款的发生。9.3.4 合同措施(1) 做好合同执行情况记录，保存所有合同文件，注意收集积累素材，为正 确处理可能发生的索赔提供依据。9.4 加强索赔管理、与反复索赔事件的发生9.4.1 工程施工前的准备工作9.4.1.1 按合同条款的规定使施工现场具备施工条件 取得建设工程施工合同中规定的应由业主办理的各种法律上的许可； 检查工 程地点的交通条件、 三通一平、 供水供电是否满足施工需要； 确定水准点与坐标 控制点，以书面形式交给承包人； 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线 资料，保证数据真实、 位置准确， 及时按建设工程施工合同要求向承包商提供现 场进入和占用权。9.4.1.2

7、 及时组织设计交底和图纸会审组织各方专业技术人员熟悉图纸， 充分了解拟施工的工程特点、 设计意图和 工艺与质量要求， 同时也及时发现图纸中存在的问题， 把设计中的质量隐患消灭 在萌芽状态之中。 对于发现的问题， 要及时向设计单位反映并督促其尽快出具设 计变更，整理好图纸会审纪要并保证其准确和完整。9.4.1.3 审查施工单位报送的施工方案或施工组织设计施工方案的审查主要包括：施工程序的安排；施工机械设备的选择；主要项目的施工方法， 其中主要项目的施工方法是施工方案的核心。 合理的施工方法应 当是：具有针对性、可操作性，突出 质量第一、安全第一 的原则，经济合理。 为确保工期目标能够得到顺利实现

8、， 在施工过程中， 监理工程师以承包单位提交 的、经自己审核确认后的施工进度计划为依据来控制工程进度， 决定是否批准工 程延期。9.4.2 施工过程管理的关键环节（1）严格控制工程变更 业主或监理工程师要严格控制工程变更指令的签发， 施工中承包人未得到工 程师的同意不允许对工程设计随意变更， 否则承包人将承担费用损失， 延误的工 期不予顺延。 若工程变更是由非承包商原因引起的， 则承包人可提出变更涉及的 追加合同价款要求的报告， 经工程师确认后相应调整合同价款， 增加的工程变更 价款作为追加合同价款， 与工程进度款同期支付。 这就要求业主或监理工程师事 先对引起工程变更的原因进行分析， 采取预

9、控措施， 有效减少工程变更事件的发 生。（2）按时支付工程款 拖欠工程款除了会引起承包商对工程款及其利息的索赔外， 还会造成承包商 流动资金困难，或者导致承包商依据施工合同暂停施工或放慢施工速度甚至终止 施工合同的情况发生， 由此带来一系列的合同纠纷。 因此， 业主一定要注意建设 工程施工合同中有关工程款支付的条款规定， 特别注意相关条款中的时间限制规 定，避免此类索赔事项的发生。（3）不干扰承包商的施工进度业主不可随意指示承包商改变作业顺序， 不能由于业主负责的原因造成承包商的进度延误。 因此，为了减少承包商建设工程施工合同索赔， 业主要尽量提供 施工条件， 尤其是要按照建设工程施工合同的规

10、定认真履行业主的各项义务， 使 承包商能够按照批准的进度计划施工。（4）加强现场文件、资料的收集和管理工作证据资料是承包商索赔报告的重要组成部分， 而业主方收集、 管理施工现场 各种文件、资料、记录，并确保其完整性和真实性，可能是今后用来说明某项索 赔或索赔中的某部分应由承包人自己负责的重要依据。9.5 工程反索赔9.5.1 对承包商履约中的违约责任进行索赔（1）工期延误索赔由于承包商的原因造成工期延误， 业主可要求其支付延期竣工违约金， 一般 要考虑的因素有： 业主盈利损失； 工程拖期引起的贷款利息增加； 工程拖期引起 的附加监理费； 由于工程拖期不能使用， 继续租用原建筑物或租用其他建筑物

11、的 租赁费。（2）质量不满足合同要求索赔当承包商的施工质量不符合合同的要求， 或使用的设备和材料不符合合同的 规定，或在缺陷责任期未满前未完成应负责修补的工程时， 业主可据此向承包商 索赔，并有权雇佣他人来完成工作，发生的费用由承包商承担。（3）承包商不履行的保险费用索赔如果承包商未能按照合同条款指定的项目投保， 并保证保险有效， 业主可以 投保并保证保险有效， 业主所支付的必要的保险费可在应付给承包商的款项中扣4）对超额利润的索赔如果工程量增加很多（超过有效合同价的 15%），使承包商在不增加任何固 定成本的情况下， 预期收入增大， 或由于法规的变化导致实际施工成本降低， 产 生了超额利润，

12、应调整合同价格，收回部分超额利润。（5）对指定分包商的付款索赔 在承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明时， 业主可以直接按照监 理工程师的证明书， 将承包商未付给指定分包商的所有款项 （扣除保留金） 付给 这个分包商，并从应付给承包商的任何款项中如数扣回。（6）业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 如果业主合理地终止承包商的承包， 或者承包商不合理放弃工程， 则业主有 权从承包商手中收回由新的承包商完成工程所需的工程款与原合同未付部分的 差额。9.5.2 对承包商提出的索赔要求进行评审、反驳与修正（1）此项索赔是否具有合同依据、索赔理由是否充分、程序是否恰当 具体来说，与合同对

13、照， 事件已造成了承包人施工成本的额外支出或总工期 延误；造成费用增加或工期延误的原因， 按合同约定不属于承包人应承担的责任； 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告， 以上是索赔得以成立 的先决条件。（2）在索赔事件初发时承包商是否采取了控制措施按国际惯例， 凡遇偶然事故发生影响工程施工时， 承包商有责任采取力所能 及的一切措施， 防止事态扩大， 尽力挽回损失。 如确有事实证明承包商在当时未采取任何措施，业主可拒绝其补偿损失的要求(3) 认真核定索赔工期、款额，肯定其合理的索赔要求，反驳、修正其不合理的要求，使之更加合理、准确如确定工期索赔，要看被延误的工作是否处于施工进度计划关

14、键线路上的施工内容，只有位于关键线路上的工作内容的滞后， 才会影响到竣工日期。在审核 停工损失中，不应以日工费计算，通常采取人工单价乘以折算系数计算； 停驶的 机械费补偿，应按机械折旧费或设备租赁费计算， 不应包括运转操作费用。再如 施工期间遭遇不可抗力，对承包方的人员伤亡、机械设备损坏及停工损失，不予 补偿，但延误的工期可相应顺延。10、信息管理 10.1信息管理的监理工作程序项目监理部文档管理系统功能项目监理部信息管理工作程序发文处理收文处理10.2信息管理的工作方法质量信息管理是对质量信息收集、加工处理、传递、输出、存储等活动的总 称，它是信息流的全部活动过程。具体要做好如下几方面的工作

15、：1) 收集质量信息。质量信息管理的第一项活动。收集的对象包括动态信 息和反馈信息。收集的质量信息必须真实、可靠、准确、有用，并保持信息的完 整性。2) 加工处理质量信息。将收集的信息，用手工或借助电子计算机进行加 工处理，形成新的、用于管理的信息。要对这些信息进行分类、排队、筛选、计 算处理、分析、比较、判断。3) 传递质量信息。加工处理后的信息，即可传递给需要该项质量信息的 部门或人员。4) 存储。为了以后调用检索加工后的正常信息，所有可使用的信息，都 要存储起来，建成信息档案。5) 检索。把存储的质量信息迅速找出来的科学的方法和手段。6) 输出。质量信息要以一定的形式提供给需要信息的部门和人员，以报 表、报告、备忘录、通知书等形式输出。10.3 信息管理的重点和措施10.3.1 信息管理的重点 质量信息管理是对质量信息收集、加工处理 、传递、输出、存储等活动的总称，它是信息流的全部活动过程。具体要做好如下几方面的工作：(1) 收集质量信息。质量信息管理的第一项活动。收集的对象包括动态信息和反馈信息。收集的质量信息必须真实、可靠、准确、有用，并保持信息的完(2) 加工处理质量信息。