《通用施工合同样本(九篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通用施工合同样本(九篇).doc(22页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、通用施工合同样本甲方:_乙方:_甲、乙双方经协商,就甲方_施工事宜,达成如下一致:一、乙方为甲方的建筑工程进行施工,仅含_。二、工程概况:1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程施工范围:_和_。三、工程价格:_元/平方米,_部分_元/平方米_面积按实际测量为主等等,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工_月_日。五、工程款的支付时间、方式:工程完成前付清工程款的_%,尾款_年_月_日内结清。六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。七、甲方负责办理或提供些_。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担
2、。八、工程施工期间,甲方所有提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并_。九、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。十一、本合同一式两份,双方各执一份。通用施工合同样本(二)发包人(甲方):承包人(乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程名称燃气管道工程二、工程地点三、工程内容小区庭院及户内燃气设施安装四、工程承包范围:燃气设施的安装五、合同工期开工日期:按双方议定时间进场竣工日期:与土建工程同期竣工六、质量标
3、准:符合城镇燃气设计规范的标准七、承包方式:包工包料八、合同价款支付:该工程住宅户元=元(元整)工程款拨付方法:1、在该工程进场_日内甲方拨给乙方工程款30%(计_元)。2、完成室内安装工程甲方拨给乙方工程款的30%(计_元)。3、完成室外安装工程甲方拨给乙方工程款的30%(计_元)。4、竣工验收完工后,甲方付给乙方工程款的10%(计_元)。5、工程款按小区实际安装户数结算。九、甲方的权利和义务9.1甲方按合同规定如期足额拨付乙方工程款以确保该工程圆满完工。9.2甲方负责乙方进场施工时的用电和放料场地的安排,协商与其他工程的交叉施工,为乙方提供良好的施工环境。9.3甲方要求变更设计需经甲乙双方
4、协商后变更,甲方应付给乙方所开工部分的工料施工部分的损失费。9.4该小区供气设施的产权归甲方。9.5甲方负责建设供气房并安装供暖设施。9.6甲方组织相关职能部门进行该工期设施的验收工作。十、乙方权利和义务10.1、乙方按期收到工程款后,要尽快组织施工,确保施工进度,并达到合格工程。10.2、乙方为甲方提供报审相关职能部门的资料。10.3、主要供气设施包括:供气房燃气设备、庭院PE管网、户内镀锌管、减压设备、燃气表及其附件设备。入户阀门以下设备(气线、炉具、报警器)由用户自己购置。10.4、乙方要严格按图纸施工,保证施工质量,文明施工,安全事故由乙方负责。十一、违约责任11.1、甲乙双方应严格履
5、行合同,任何一方违约,致使合同不能履行的,违约方应负违约责任,并按照中华人民共和国合同法有关条款处理。11.2、如甲方不能按期支付工程款,造成乙方不能如期完工,甲方应负全部责任。11.3如乙方按期收到工程款后,造成甲方不能如期交工,乙方应负全部责任。十二、合同生效本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。自签订协议之日起执行,双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日通用施工合同样本(三)发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)一、甲方责任1、负责
6、三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责。3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。2、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。三、工程款的支付1、此工程为包工包料,打桩单价PHC_30075A桩,单价为_元/米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,
7、不含税,不开发票。2、如需送桩,只计取送桩费30元/米计算。3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。4、进场付10万元,打完20_米付清80%,桩打完全部付清。5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。六、本合同甲、乙双方签字生效。甲方:_ 电话:_乙方:_ 电话:_年_月_日 _年_月_日通用施工合同样本
8、(四)甲方:_(以下简称_)乙方:_一、工程名称:_二、工程地点:_三、承包形式:包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元,在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。六、双方责任1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须
9、严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方_致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。八、安全质量措施费,250kya及以下为_元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_(大写)元。变压器油化试验费每台_(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2
10、元/kva计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。甲方(签章
11、):_ 乙方(签章):_法定代表人(签章):_ 法定代表人(签章):_委托代表:_ 委托代表:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_电话:_ 电话:_签订时间:_ 签订时间:_协议签订地:_ 协议签订地:_通用施工合同样本(五)甲方:乙方:为了很好地维护甲乙双方的共同利益,甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。一、承包方式本项目实行包工包料的形式。施工范围施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。二、单价及付款方式:1、单价:沥青混凝土铺筑厚度45cm,中粒式按每平方米60元进行工程量结算,
12、2、付款方式:甲方预付沥青款叁拾万元整(300000.00元)给乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周内一次性付清。三、质量要求1、乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度,如因沥青面层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂,造成损失由甲方承担,乙方不负任何责任。四、违约责任工程完工,若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款,超过合同规定日期,则视为违约,违约金按每日500元进行计算。五、未尽事宜1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。2、本合同协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。甲方:乙方:日期:通用施工合同样本(六)发包方(以下称甲方):法定代表人:身份证号码:承包方(以下称乙方):法定代表人:身份证号码:根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。第一条施工工程基本信息1、工程项目名称:2、工程施工地点: