施工合同模板锦集5篇

《施工合同模板锦集5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板锦集5篇（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、施工合同模板锦集5篇 施工合同 篇1 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备 级以上的相应资质。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。1.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量（甲方按市场价计取）。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。2.承包范围及方式2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元，其中绿化 万

2、元，景观 万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。3.工程结算3.1本工程系招标工程，工程暂定价为 万元，其中绿化工程 万元按 年 月 日报价书为准，景观工程 万元按 年 月 日报价书为准。其工程量按实结算。3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。4.付款方式4.1本工程不付工程备料款。 4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的 %。工程经

3、验收合格，办理工程决算后支付合同总价的 %，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方（不含利息）。乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。5.绿化苗木、景观园艺5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。5.3部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植（并提供技术帮助），具体数量及品种甲乙双方共同商定。5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲

4、方参与定价、定量。6.质量要求6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土（按该苗木的要求配制）。6.3工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。

5、7.工程验收7.1隐蔽工程验收前，由乙方填写隐蔽工程验收单，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担；不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二

6、套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方（不含利息）。8.施工工期8.1经甲乙双方商定，本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，总工期为 日历天。8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度

7、。如提前或延误的，按每天工程总造价的万分之四进行奖罚。8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承担违约责任。9.其他约定9.1施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。9.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育，如发生伤亡安全事故，其责任及费用均由乙方承担。9.3文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。9.4乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转

8、包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承担合同总价10%的违约金。9.5甲方的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.6本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。9.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。9.9本合同一式四份，双方各执二份。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：日期： 日期： 施工合同 篇2

9、 工程名称：发包方：工程地点：承包方：签订时间：签订地点：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：二、工程地点：第二条 施工准备一、 发包方：在承包方进场施工前，发包方负责协调施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），尽量满足承包方的施工用水、用电量的需要。二、承包方：、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、

10、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条 工程期限一、 据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日历天），自20XX年 月 日开工至20XX年 月 日竣工验收。二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；3、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；4、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工

11、；5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条、工程质量及质保一、承包方必须严格按照甲方要求进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：、由承包方提供的主要防腐木原料，亏尺约3-5，属于正常范围。、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修期限为1年，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。本合同工程价款结算方式：按完成工程形象进度的33.3 %分 3 次结算。一、本合同签订后，发包方支付工程

12、材料（防腐木：南方松）预付款伍万元。支付预付款日内承包方人员、材料到场。发包方在扣除预付款后，支付第一次进场防腐木材料的70%材料款；承包方施工至总工程形象进度的33%时，发包方支付至已完成工程量的70%的工程款（扣除第一次已付防腐木材料款）；后续材料进场，发包方支付第二次进场防腐木材料的70%材料款，承包方施工至总工程形象进度的66%时，发包方支付至已完成工程量的70%的工程款（扣除第二次已付防腐木材料款）；后续材料进场，发包方支付第三次进场防腐木材料的70%材料款，工程竣工验收完毕，发包方支付至总工程款的95%，剩余5%工程款，自质保期满一周内付清。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须

13、在xx日内按核实的工程进度支付进度款。三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日千分之3的违约金。四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。第六条 施工与设计变更一、发包方交付的图纸，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同承包方商讨解决。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建

14、议，经发包方或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。第七条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定为依据。二、承包方在工程竣工后，发包方须于施工完毕3日内组织验收，超过此时间即视为承包方合格。第八条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少

15、损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按有关逾期付款办法的规定延付金额每日千分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决办法执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由青岛仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第十一条 附 则一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生