《有关施工设计合同模板合集8篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关施工设计合同模板合集8篇.doc（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、有关施工设计合同模板合集8篇有关施工设计合同模板合集8篇。合同范本网栏目推荐你阅读“施工设计合同”等专题内容。施工设计合同模板 篇1 总包方： (以下简称甲方)分包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建立工程勘察设计合同条例的有关规定，就 钢构造工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程全称：钢构造工程深化设计。2、简称： ,以下简称“本工程”。3、工程地点： 。4、设计单位： 。5、监理单位：6、工程规模： 。7、钢构造工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。第二条 合同组成及文件解释顺序本分包合同由以下文件
2、组成，并互为说明，如出现模糊和(或)歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原那么。1、本供货合同书；2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书；3、甲方与业主合同文件的技术标准；4、合同图纸(含全部施工蓝图及构造模型)；5、国家标准、标准；6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件)。第三条 深化设计内容1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。2、乙方所绘制的深化设计图，包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构3、乙方所绘制之深化设计图，按时或提早报甲方审核，双方无异议后报业4、
3、乙方的技术效劳：深化设计交底，对深化设计图做出说明，解决及修改5、设计变更(含通知、指示、同意、批准、确认和决定等)：均指书面形式，如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示，乙方应遵守此类指示，但此类指示乙方应当复核，并在承受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认，否那么甲方不承当由此增加的任何经济费用。第四条 深化设计根据及图纸验收1、图纸深化设计要根据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方2、甲方按照以上根据、有关标准对乙方转化的图纸严格进展验收；验收时3、甲方在消费期间如发现图纸问题，乙方不得以甲方签署的验收报告为依第五条 深化设计工期与图纸的提交：1、深化设计工期：深化图纸的
4、提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂2、总工期为 日历天， 年 月 日提交埋件送审图，并在 天内3、假设发生较大设计变更或较多原设计问题在提出 天内得不到解决的,乙方4、乙方有责任积极主动利用自身优势和条件解决深化设计中的各种问题，5、深化设计图纸提交：每批图纸乙方需提交 套送审白图；获业主、设计第六条 深化设计合同价款、支付与结算：1、本合同含税暂定价款为 元(人民币 整)，费用组成(1)本合同为固定单价包干，综合单价 元/T(含税)，该固定单价不(2)净量深化图纸总费用为RMB 元包干(人民币 元整),不作任何调整。2、综合单价包含详图转化、出图、图纸审批、出图数量、一般性修改(总3、工
5、程量计算规那么：根据施工图纸按现场安装完成的钢构件实际净重量4、发生设计变更：(1)假设为额外增加工作量的变更或未完成的详图有设计变更，费用的增减按上述综合单价及计算规那么计算；(2)假设设计变更造成已完成的深化内容进展修改：累计修改工作量占合同承包范围的工作量的10%(含10%)以内费用不增加；累计修改工作量占合同承包范围工作量的10%以上，甲方应按上述综合单价及计算规那么计算并支付乙方费用，但乙方有义务协助甲方向业主索赔费用。5、本合同履约保证金为合同总价的 ，本合同签订后天内，由乙方以银行履约保函的形式交甲方，乙方在合同履行过程中如无重大违约或无违约扣款，在全部工程施工完毕且验收合格后一
6、个月之内无息退还。6、付款方式：乙方每月25日向甲方提交当月完成(获得业主及设计方审批通过)施工详图设计的工作量，经甲方审核(审核期10天)后的1个月内，甲方向乙方支付该月审核工作量设计费用的50%为第一次进度款，在支付该月进度款后的2个月内，甲方向乙方再次支付该月的40%为第二次进度款。7、结算：钢构造安装完毕后，甲方收到业主结算款后，双方办理结算，除保存5%质保金外结清尾款。8、本工程钢构造安装完毕满一年后15天内，假如没有扣款等事项，支付乙方剩余质保金。第七条 甲方的责任1、甲方在合同签订后 天内向乙方提供必要的图纸及技术要求资料。2、向乙方提供深化设计变更资料。3、协助解决深化设计有关
7、的问题。4、提供乙方派驻现场的技术人员住宿。5、按本合同条款按期支付给乙方深化设计费，假设确有原因无法按期支付工程款，应与乙方友好协商，并确保尽快支付应付工程款。第八条 乙方的责任1、乙方委派 作为本工程的代表，负责本工程一切往来事宜。2、乙方应配合本工程的施工，对甲方、制作厂进展深化设计技术交底，解决施工中有关深化设计的问题，完成深化设计变更，且派驻一名技术人员(姓3、解决制作厂对深化图纸中所提出的问题，有需要时派专人驻厂。4、乙方应在本合同规定的时间内提交满足要求的深化设计图纸，并承当工期和质量责任。5、乙方在工作期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理或有其他任何技术问题，应当及时通知
8、甲方；对甲方技术人员的建议，应予以积极配合，在甲方要求时，应及时给予书面答复。6、深化设计经甲方、设计院、业主的审查后有必要修改时，由乙方按要求修改，并落实到输出资料上。7、乙方以满足甲方进度要求提供深化图纸，必要时为保证工期无偿加班赶工制图。8、假设甲方有原因未按期支付工程款，乙方应以工程为重点，双方共同协商付款时间，不得以此理由推延或不递交深化图纸，否那么造成的所有损失由乙方承当。9、假设发生重大设计变更，乙方应将损失降至最低，设计变更增减费按第五条相应条款计算。设计变更的发生并不能减免乙方的责任。10、乙方应在确保工期的同时保证深化图纸的质量。甲方、设计院、业主等各方对图纸的审批确认并不
9、能减免乙方承当深化设计图纸的责任。假设由于乙方原因深化设计图纸发生错误，乙方负责无偿修改深化图纸直至正确为止，假设由此引起甲方的损失由乙方承当。11、乙方有义务协助甲方向业主或总包索赔，并提供相关资料。12、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第九条 违约责任凡出现以下任何一种情况，视为违约，除赔偿一切损失外，另承当违约责任，违约方按合同暂定价款的 向未违约方偿付违约金：1、假设因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损失,由乙方承当。2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关文件(包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资
10、料等)，每拖延一天，应向甲方交纳元/天的违约赔偿金。3、乙方同意假设因业主或总包方原因造成的工期延误，乙方有义务尽一切施工措施(如增加工作时间、加大劳动力投入等)挽回工期损失。4、因乙方图纸原因造成质量事故(构件修整、返修、报废等)，乙方未承当责任的；5、因乙方原因未能到达工期要求，乙方未承当责任的；第十条 合同终止权1、本工程合同履行过程中，假设因乙方的技术、人员、质量、进度、诚信、工作态度及劳动纪律等原因，使得甲方认为乙方已不具备完本钱合同的才能，或者完本钱合同的可能性正在缩小，甲方有权解除与乙方的合同，并不承当任何经济责任。2、假设甲方与业主或总承包终止合同后，本合同也同时终止。乙方有责
11、任保护好已完工图纸，后续事宜按总承包合同执行。第十一条 纠纷处理本合同在履行的过程中假如有争议，双方应协商解决；协商不成，任何一方可提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。第十二条 其它1、甲乙双方因故需要变更或终止本合同时，应提早15天书面通知双方，并对本合同中的遗留问题获得一致意见后，另签补充协议作为本合同附件执行，本合同第十条除外。未达成协议前，本合同继续有效。2、甲方与总包签订的施工合同(简称主合同)作为本合同的附件,本合同未尽事宜,主合同相关条款作为补充。3、本合同自双方签字盖章之日生效，甲方按本合同规定付清质保金后合同失效。4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有
12、同等法律效力。5、本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲 方：法定代表人：委托代理人：乙 方： 法定代表人： 委托代理人：合同签订日期： 年 月 日施工设计合同模板 篇2 14号第十三条、第十四条规定的解释，以使用之日为开工日期，视为甲方验收合格通过。4.由于乙方原因造成工程质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。非乙方因素造成的布展工程质量事故，责任由甲方承当，工期相应顺延。5、本合同价款采用(1)(2)(3)方式确定。(1)采用固定总价格合同，合同价款中包括的风险范围：a、合同执行期内，国家有关工程建立的政策变化；b
13、、合同执行期内，投标材料价格的市场变化；c、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；d、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安、绿化、占道等；f、投标时漏算、少计的工程量。风险费用的计算方法：(2)风险范围以外合同价款调整方法：施工阶段经甲方签证同意的设计变更，按如下原那么处理：假如工程量清单有适用于变更工程的单价时，可参照工程量清单中已有的价格确定；原清单中只有类似变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似变更工程的价格，可参照20xx年版XX省建筑工程消耗量定额、20xx年XX省建筑工程
14、消耗量定额XX市价目表及其配套的费用文件；20xx年版XX省安装工程消耗量定额、20xx年XX省安装工程消耗量定额XX市价目表及其配套的费用文件，XX省建筑工程量计算规那么、XX省安装工程量计算规那么，费率执行费用定额规定范围的下限，或以甲方及监理单位的签证价格结算。3施工过程中如无变更或增减工程，此合同价即为最终结算价；如有大的改动或增减，甲乙双方需另外签定增补协议，结算时在原合同的根底上进展相应增减，即结算价=合同价增减项。十一、违约责任1、本合同中关于发包人违约的详细责任如下：发包人要求比合同约定的工期提早开工时，应征得承包人同意。因发包人未按合同约定完成工作，影响工期，工期顺延。2、本
15、合同中关于承包人违约的详细责任如下：因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。承包人未能按照协议书约定的开工日期或工程师同意顺延的工期开工，那么承包人按每延误一天支付合同总价的0。05%，并承当发包人由此而造成的相关损失。因承包人原因本工程质量验收达不到协议书约定的质量标准，那么无条件返工至协议书约定的质量标准。3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的：1提交有关主管部门调解；2依法向XX仲裁委员会提请仲裁。4、本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否那么发包人有权终止合同，一切损失由承包人承当。如某些专业工程承包人自行施工质量不能令发包人满意，发包人同意承包人做分包处理，承包人应做好分包人的管理工作。十二、技术培训及质量保修责任1、承包人在不收取任何形式培训费用的情况下，对发包人的管理、技术人员提供设备使用的相关培训、设备定期的维护保养检查。进展理论知识、实际操作技能和排除故障的指导。承包人派出的培训人员，应对所提供的设备具有3年以上的安装和维修经历。2、属于保修范围和内容的工程，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人如不在约定期限内派人修理，发包
