施工承包合同范文集合9篇

《施工承包合同范文集合9篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工承包合同范文集合9篇（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、施工承包合同范文集合9篇 随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是我细心整理的施工承包合同9篇，欢迎阅读与保藏。 施工承包合同 篇1发包单位： (以下简称甲方）承包单位：(以下简称乙方）为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好协作与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方协商一样，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。第一条总则1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程施工范围及内容：1.4工程造价：本合同规定乙方以包工包料方式承

2、包。其次条施工期限及停工2.1本合同全部工程项目于 20xx年 9 月14 日开工，于20xx 年12月31日竣工。2.2在施工过程中，如遇下列状况，工期顺延，双方应刚好协商，以书面形式确定顺延期限。2.2.1因人力不行抗拒的自然灾难被迫停工者；2.2.2因甲方工程安排调整需停工者；2.2.3因材料选购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和选购。3.2水泥由乙方在县内选购合格产品。3.3爆破材料原则上由乙方选购，如有困难，甲方可帮助办理有关手续。第四条 工程质量要求及设计变更4.1乙方在组织施工过程中，必需严格执行现行的国家和行业制定的有关技术

3、规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，仔细填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。4.2各工程项目有关技术数据必需严格按设计进行施工，不得降低标准。4.3建筑材料质量要求：本合同工程全部建筑材料必需符合有关规程规范要求，不准运用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。4.3.1砂、石骨料，砂子采纳中砂（抹面砂浆采纳细砂），含泥量按重量计不大于3%；碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。4.3.2砼质量要求：砼标号必需达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。4.4允许偏差4.4.1

4、砼和水泥砂浆强度允许偏差5%。4.4.2若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等奢侈，均由乙方自行负责。第五条工程的支付5.1工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方刚好验收结算。5.2乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修6.1工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料（即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等）。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。6.2工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。

5、第七条工伤事故乙方必需严格执行国家有关平安生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到平安第一，严格操作规程，杜绝平安事故发生，若发生平安事故，乙方自行负责。第八条违约责任8.1工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天起先，每天罚款工程结算款价的5%。8.2按本合同规定，乙方若违约，甲方有权依据有关法律法规和规程规范实行任何方式要求乙方赐予赔偿。反之，乙方有权要求甲方赐予赔偿。第九条合同份数及有效期9.1本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。9.2本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。第十条附则10.1本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。10.3本合同全部附件，与本合同具有同等

6、效力。发包单位(甲方）：(签章）法人托付代表：(签 名）工程项目负责人：(签名）承包单位(乙方）：(盖公章）法人托付代表：(签 名）工程项目负责人：(签 名）20xx年 9月15日订立施工承包合同 篇2甲方:乙方：甲乙双方遵循同等、自愿和诚信原则，双方就本项目水池施工事项协商一样，签定本合同。双方共同遵照执行。一、工程名称： 。二、工程地点: 。三、工程内容和规格：新修水池共计 个。合同总造价元。四、施工要求：1.按甲方供应的设计图纸要求进行施工；2.水池施工质量达到本项目主管部门验收合格标准。五、工程工期：年月日至 年 月 日。共 天。六、工程承包方式：包工、包料。七、结算及付款：1.乙方进

7、场甲方预付工程款40%，工程施工到一半付30%，工程完工验收合格结清全部工程款。八、甲方责任：1.负责施工用材料进场到施工指定区域；2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算；3.监督检查乙方施工。九、甲方权力：甲方发觉乙方出现下列状况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：（1）工程转包；（2）乙方缘由造成施工进度滞后或者不能按期完工交付运用；（3）发生重大工程质量事故；（4）不遵守项目部有关工程施工、质量管理规定。十、乙方责任:（1）仔细组织施工，自觉接受甲方监督检查；（2）仔细履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付运用；（3）严格执行项目建设规范要求

8、，按图施工，文明施工，确保施工质量；（4）加强平安施工教化和管理，刚好消退平安隐患，杜绝平安事故发生，并对施工过程中出现的全部的平安责任负全责。十一、乙方权力：有权要求甲方按合同约定结算工程款。十二、违约责任：1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日担当 元的违约责任（累计计算）。2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并担当返修的全部费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权托付其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。4.甲方缘由造成施工过程中途停建或由于设计变

9、更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，担当相当于所欠金额一倍的违约责任。 十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一样看法的，申请人民法院裁决。十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效；十五、本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章） 乙方（盖章）年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇3发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国

10、建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_。二、工程范围和内容：_。三、施工地点：_。四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_。六、工程价款：共计_人民币元（大写：_元整）。七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。八、质保期：_年，自完成验收之日起算。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满意国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方应刚好进行验收，乙方应确保工程质量合格。十、甲方的责任：1、帮

11、助乙方开展项目工作，按约定供应图纸、图套，完成技术交底；2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定平安生产，文明施工的规范；3、工程竣工时，刚好验收 ；4、按约定向乙方支付工程款。十一、乙方的责任：1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，须要返工，则由乙方担当返工须要的一切费用；2、听从甲方和相关部门的检查、管理，遵遵守法律律法规的规定；3、支配具有资质的工人进行施工，平安、文明施工；4、在质保期内，对属于乙方责任的工程质量问题，供应免费修理维护。十二、特殊约定：1、施工中因乙方缘由发生的伤亡事故，均由乙方负责，并担当相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土

12、地占用，由双方共同协调处理。十三、其他：1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。（以下无正文）甲方（盖章）：签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日施工承包合同 篇4甲方：乙方：甲乙双方就蓝博公寓C区II标工程卫生间、厨房、阳台等有水房间防水工程，依据中华人民共和国合同法、

13、中华人民共和国建筑法，结合本工程详细状况、遵循同等互利、诚恳信用的原则，经双方协商，达成以下合同条款，双方共同执行。一、工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包方式:包工、包料、包施工、包平安文明施工1.6、承包范围包含：a、本工程设计卫生间、厨房、阳台等有水房间楼面防水层采纳1.5mm厚聚氨酯防水涂料（品牌普石），四周沿墙上翻至+0.500m线以下200mm处。（清理堵漏灵处理防水涂料附加层第一遍防水涂料其次遍防水涂料第三遍防水涂料防水层完成及爱护层完成蓄水试验2次排水）b、本工程设计屋面：屋面防水包含全部设计图纸及施工工艺、规范要求全部内容。屋面工程设计为3mm厚SBS防水卷材二道（品牌雨中情），边角，结构中阴阳角及管道口，井道边角等需有附加层，立面及平面不小于300mm,长边、短边搭接不小于100mm,搭接部位处需收口处理。c、防水工程材料（包含卫生间、厨房、阳台聚氨酯，屋面SBS防水卷材）及全部辅材的供应、运输、施工、防水结构层的接缝、地漏及水管四周收口、边角及管道口、出屋面井道等防水处理，成品的爱护与修理、施工完成后的闭水试验和试验合格后的排水等工作。d、施工现场内材料装卸、水平、垂直运输。e、未施工层、正施工层及己施工层的临边、洞口防护，现场平安生产、文明施工的用工及包装回收、工完场清、共用部分卫生费等。