起诉状模板范文大全

《起诉状模板范文大全》由会员分享，可在线阅读，更多相关《起诉状模板范文大全（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、起诉状模板范文大全 起诉单位：(全称)：_市_县_建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑。流动资金：169. 5万元何时经何部门批准开业：_年_月份经_县基建局批准地址：_县_乡_电话：_开户银行：_工区历下办理处。帐号：_法定代表人姓名：_职务：_被告单位(全称)： _市职工教育培训中心地址：_市_ -_路_号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：_年_月_日， _县建筑工程总公司_公司(原告，以下简称乙方)同_市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.

2、74元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于_年_月_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经 _市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用

3、。工程结算书经甲、乙双方审定后，交_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。从_年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于_年_月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼

4、、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”经济合同法第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;(二) 结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元;(三)赔偿乙方的经济损失：_年至_年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG;_年_月至_月设备闲置费57979. 30元以上三项合计，共242022.83元。此致_市_区人民法院起诉单位：_县建筑工程总公司_公司(盖章)_年_月_日附：1.本状副本1份;2.书证28件。第 页 共 页