《施工劳务承包合同协议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工劳务承包合同协议书（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工劳务承包合同协议书范本 施工劳务承包合同协议书范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据民法典、中华人民共和国劳务法和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量： 项目 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承
2、包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙
3、涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水
4、管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。三、合同价款1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行_年_省建设工程工程量清单综合单价及相应配套的取费定额。承包单价组成：一次主体结构承包单价200元2;墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。3、承包范围外的零星用工，按50元工结算付款。四、结算及付款1、按甲方与中建XX一公司签定合同的相应条款参照执行。2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在
5、_年内付清。3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承担，另外工期也随着延长。6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。五、双方责任(一)甲方责任1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监督，检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现
6、设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动配合安排实施。3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。(二)乙方职责及承诺1、质量标准：合格。2、工期：根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。3、安全生产：达标(1)
7、乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理制度。(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用，如发生安全事故，由责任方负全责。4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他项目抽调人员突击，保障工程按期完成。6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。8、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下
8、月施工计划。并经甲方批准后严格执行。六、文明施工1、为达到文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种规定实施。2、乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将根据治安条例的有关规定处理，情节严重者送交执行机关处理和罚款。3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，如果发现乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。七、材料管理1、甲方提供用量实行包干制度，节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责
9、，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的使用，发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必须及时进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。八、违约、争议1、执行合同风
10、吹草动如乙方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。九、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进行合同补充，具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。十、补充协议1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。2、项目完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，_日内质保金全部无息返还完。 甲方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：合
11、同签订时间：_年 乙方(盖章)： 代表人(签字)： 联系电话：_月_日 施工劳务承包合同范文 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 为了确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。第一、工程概况1、工程名称：渡头塘派出所竹山点公租房食堂2、工程地点：竹山村3、结构类型：砖混4、承包范围：派出所食堂5、承包方式：包工、包机械、包铁丝、包钉子，每平方米( )元。第二、工期1、开工日期：自签订合同第二天开始2、竣工日期：_年_月_日3、在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认工期相应顺延：(1)由于人力不可抗拒的自然灾害
12、。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)停水、停电累计超过8小时。 非上述原因不能按合同工期完工的，乙方承担违约责任，向后推迟一天罚款300元。第三、质量1、本工程质量等级为：合格2、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查、验收，为检查提供便利条件。3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用，须保证生产安全。第四、工程结算与价款支付1、价格支付方式：每月支付进度款，完工验收合格后一次付清，价格付清后，本合同自行失效。2、结算方式：按基础面积结算。第五、其他1、本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。2、如
13、发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工劳务承包合同协议 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 根据民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在_市体育新城。二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、
14、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_工程按 _元(2、3、)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承
15、担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守安全操作规程，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，_市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进
16、入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因
