《工程承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同.doc（69页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程承包合同工程承包合同工程承包合同1甲方：XXXXXXX工程部乙方：XXXXXXXXXXXX根据中华人民共和国合同法等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，就本工程协商一致，订立本合同共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX3、工程量：以实际施工量为准。二、工程内容及工期1、工程内容：土石方岩。2、工期：根据甲方需要，乙方应保证不影响甲方的实际工期。自公安部门批准手续后开场作业，如遇中雨以上以气象部门发布的气象资料为准和其它不可抗力，工期顺延。三、工程造价及付款方法1、工程造价：工程单价6.
2、5元/m3。该单价为综合单价，不作任何调整，不承当任何税费。2、实际核算方式：按双方一起共同测量的方数计算单价。3、工程合同一经签订，不受任何价风格整影响，按合同标准进展结算。4、付款方式：本合同签字生效后，乙方进场作业开场，第一次完成后，支付方应付额的一半，以此类推，以后按每月底结算，在次月5日支付应付额的70%，余款30%在工程完工后一月内付清。四、工程量核算与确认1、施工前，甲乙双方按照实际需的位置进展测量收方，并经双方确认后签字；2、施工如遇甲方临时增加的新的工程量，双方测量共同认可前方可，单价不变；3、实际发生的总工程量由上术两款方量相加后得出。五、质量、平安及验收一工程质量1、乙方
3、必须严格按照国家颁发的工作技术操作规程和工程相关的法律法规，保证在平安的前提下快速平安相关的工作。2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并随时进展监视检查。3、乙方按照甲方要求及设计图纸进展工作并到达设计标高。4、乙方块石大小满足机械清运要求，石块体积不大于0.6立方米。二平安管理及责任1、乙方在进入施工现场以前，应办理好的一切相关手续，并报甲方审查备案。乙方要自行做好平安教育，必须注意重视平安消费，严格按照相关国家颁发的平安操作规程施工，杜绝发生重大伤亡事故。2、乙方在深坑作业时，必需要有防护措施。架设平安网、平安带、平安帽，
4、由乙方自备。3、乙方采取先进的方法，合理的施工工艺及有利的技术措施，确保周围建筑物平安及人身平安。4、现场代表：甲方：XXX 乙方：XXX三机械及现场器材的管理1、乙方在施工中，使用乙方自带的相关机具如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等，乙方在开工作业前，必须对从业人员进展全面的施工技术教育和技术交底，做到每个工人全面熟悉的各种机械的性能、操作规程、平安知识，指定专人操作。2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丧失，施工中乙方必须按施工图纸施工，听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责，施工现场所有从业人员严禁吸烟及用火。六、双方责任一甲方责任：1、按合同规定及时支付各种款项。2、乙方进场
5、前，去除全部石方上的植被和土层，为施工创造条件；如不能及时提供所需条件造成工期延误，责任由甲方负责。3、以划线或木桩的形式，标明范围和标高。4、协助乙方负责时的人员疏散及平安戒备工作。二乙方责任1、严格按照国家相关法律、规定的有关平安操作规程施工。2、结合本工程特点，编制合理、可行的施工方案。3、乙方工作人员必须持有效证件方能上岗作业。4、严格按照设计图纸及甲方要求进展施工，标高及范围到达甲方设计规划及合同中的质量要求。5、做好时的平安戒备工作，承当器材、物品的运输、存放及管理。6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，如飞石直接造成周围建筑及在建立施工的平安和人身平安，如出现违规操作造成的
6、人身及周围建筑物的平安责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，一切与甲方无关。7、乙方施工人员食宿自理。8、乙方不得将本工程转包给第三方。七、附件：1、本协议经双方签字后生效。2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。3、因执行本协议发生争执，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院判决。甲方盖章 乙方盖章法定代表人： 法定代表人：受权代表签字： 受权代表签字：年 月 日 年 月 日工程承包合同2发包方 (以下简称甲方) 立合同单位：承包方 (以下简称乙方)为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，根据中华人民共和国经济合同法及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程详细情况，经双方
7、协商，签订如下条款，共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：四、工程总造价：五、质量等级：六、工程工期：第二条 承包方式本工程采取以下第 项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;2、包工不包料;3、包工包料。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。第三条 价款支付与结算一、工程款支付方式：二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进展增减，按实结算。三、工程结算根据第四条 工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签
8、证协议前方可变更。第五条 工程验收一、工程开工后，双方组织有关人员及时验收。二、工程开工验收后，甲方方可使用。未经历收而使用那么视为合格工程。第六条 保修条件及期限保修期 个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)第七条 双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸 份，地质勘察报告 份，并组织原设计单位向乙方进展技术交底和图纸会审。二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。 乙方：一、根
9、据甲方按合同提供的建立工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;二、负责施工现场布置，指定电、水、道路和材料堆放位置;三、严格按照施工图和技术说明书进展施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。第八条 违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之 付违约金。甲方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除开工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;二、工程中途停建、
10、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失;三、工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任;四、乙方验收通知书送达3日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金;五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。第九条 平安、文明施工乙方应按有关规定，采取严格的平安防护措施，承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。乙方应文明施工，加强建
11、立工程施工现场管理，保障施工顺利进展。第十条 附那么一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成局部;二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。三、本合同未尽事宜，双方另行解决。四、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。甲方(签章) 乙方(签章)开户银行： 开户银行：帐号： 帐号： ： ：年 月 日工程承包合同3发包人以下简称甲方：法定代表人：身份证号码：承包人以下简称乙方：法定代表人：身份证号码：根据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完
12、成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、施工工程的概况1、施工工程名称：2、施工工程承包范围：3、施工工程地点：4、工程立项批准文号：二、施工工程期限1、合同工期总日历天数_天；开工日期：_年_月_日；开工日期：_年_月_日。2、工程工作遇到如下情形，经过甲方批准备案可以将工程期限顺延：1在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上每次连续_小时以上，影响正常施工；停水停电_天以上；2因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；3因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。三、施工工程价款结算及付款方式1、由乙方完成工程量的_%，甲方付总造价的_
13、%给乙方；2、乙方完成工程量的_%，甲方再付总造价的_%给乙方；3、当工程开工验收后_天内甲方支付开工结算总价的_%；4、剩余_%工程款在开工验收之日起三年内一次结清。四、建筑材料、设备的供给和采购1、工程材料、设备由乙方采购。2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承当。五、施工工程质量标准与验收1、质量标准：_2、工程具备开工验收条件，乙方按国家工程开工验收有关规定，向甲方提供完好开工资料及开工验收报告含开工图
14、、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等。验收合格的，双方进展交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承当，返工导致工期延误的，乙方应承当相应的违约责任。六、平安施工按施工平安标准保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。1、承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。2、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否那么一切后果自负。3、乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。七、质量保修1、本工程保修期限为_年，自工程开工验收合格起算。2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方可以随时同乙方获得联络。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联络 ，应及时通知甲方。假设因乙方通讯不畅或成心不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承当所有费用并加收_%的劳务费。乙方保修联络 ：_；乙方保修联络人：_。八、违约责任1、本合同中关于发包人违约的详细责任如下：在具备工程款进度款拨付条件下，如因发包人责任未能按合同约定拨付以材料出票日期为准工程款进度款，每延期一天，发包人按延期付
