《2023年北京建设工程施工合同（份范本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年北京建设工程施工合同（份范本）（217页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年北京建设工程施工合同（份范本） 书目 第1篇北京市建设工程施工合同书 第2篇北京市园林绿化建设工程施工合同 第3篇北京建设工程施工合同 第4篇北京建设工程施工合同书 第5篇北京市园林绿化建设工程施工合同专业版 第6篇北京市建设工程施工合同（小型工程本） 第7篇北京市建设工程施工专业分包合同 第8篇北京市园林绿化建设工程施工通用版合同 第9篇北京市建设工程施工合同（1994本） 第10篇北京市建设工程施工劳务分包合同(范本) 第11篇北京市建设工程施工契约 第12篇北京市建设工程施工合同 第13篇北京市园林绿化建设工程施工合同书模板 第14篇北京市建设工程施工劳务分包合同 第15篇北京
2、市园林绿化建设工程施工合同书 第16篇北京市建设工程施工专业承包合同（bf20230214） 北京市建设工程施工合同书 北京市建设工程施工合同协议条款 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第1条工期 11本合同工程定于_年_月_日开工;于_年_月_日竣工。合同工期日历天数为_天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_天。 12承包方为提前工期实行的相应措施及因此增加的经济支出：_ 13工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_ _ 第2条图纸
3、发包方于_年_月_日，向承包方供应_套图纸。 第3条发包方、承包方驻工地代表。 发包方工程师姓名：_; 项日经理姓名：_。 第4条发包人工作 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的须要，向承包方供应施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标限制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护及施工扰民问题，合同签订后_天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方供应的
4、施工组织设计(或施工方案)和进度安排后_天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定供应相应的防护措施，并担当相关的经济支出。 第5条承包人工作 51每月_日向发包方报送月度施工安排和己完工程进度统计报表。 52遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护。发觉地下障碍和文物时，刚好报告有关部门并实行有效爱护措施，按有关详细规定处置，发包方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后_天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度安排。 承
5、包方不按合同约定完成各项工作时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第6条工程质量检查及验收。 61当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐藏或接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确订正或其它非承包方缘由引起的经济支出，由发包方担当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方担当，相
6、应顺延工期。 62工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 第7条设计变更及合同价款的调整 71施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒
7、绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，依据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方担当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 72本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_ 第8条工程价款及结算 81双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起担当应付款的利息。 第9条材料设备的供应。 91发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表(附后)供应材料设备，如
8、与一览表不符时，担当相应违约责任。 92发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新选购符合要求的产品，各自担当由此发生的费用。 93承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，由此增减的费用双方议定。 第10条争议 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以实行下列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁; 其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。 第11条违约 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项
9、义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存;副本_份。 北京市园林绿化建设工程施工合同 bf-xx-0204 北京市园林绿化建设工程施工合同 工程名称 发 包 方 承 包 方 合同编号 北京市工商行政管理局 北 京 市 园 林 局 二五年三月 发包人（全称）： 承包人（全称）： 承包人资质等级： 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总
10、局共同发布的建设工程施工合同（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.4工程立项批准文号： 1.5资金来源： 第2条 工程承包范围 2.1承包范围： 2.2工程总面积： 二、合同文件及图纸 第3条 本合同文件及说明依次 3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先说明依次如下： （1）双方签订的补充协议 （2）本合同条款 （3）中标通知书 （4）投标书及其附件 （5）标准、规范及有关技术文件 （6）图纸 （7）工
11、程量清单 （8）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条 适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（db11/t212-xx）、城市园林绿化用植物材料木本苗（db11/t211-xx）、城市园林绿化养护管理标准（db11/t213-xx）、。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有冲突的，以法律、标准及规范规定为准。 第5条 图纸 5.1 发包人供应图纸日期
12、及套数： 5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3发包人对图纸的特别保密要求： 三、双方的权利义务 第6条 监理 6.1 监理单位名称： 6.2 监理工程师 姓名： 职务： 职权： 须要取得发包人批准才能行使的职权： 除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条 双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权： 7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权： 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。 第8条 发包人工作 8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并担当相应费用： （1）保证施工现场达到具备施工条件的详细要求和完成的时间： （2）将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： （3）负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求： （4）工程地质和地下管网线路资料的供应时间： （5）由发包人办理的施
