《2023年绿化工程施工合同协议书合集,菁华1篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年绿化工程施工合同协议书合集,菁华1篇（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年绿化工程施工合同协议书合集,菁华1篇绿化工程施工合同协议书1发包方(以下简称甲方)：_地址：_承包方(以下简称乙方)：_地址：_根据中华人民共和国经济合同法和绿化施下面是我为大家整理的绿化工程施工合同协议书合集,菁华1篇,供大家参考。绿化工程施工合同协议书合集1发包方(以下简称甲方)：_地址：_承包方(以下简称乙方)：_地址：_根据中华人民共和国经济合同法和绿化施工合同书范本条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程范围：_4、工程内容：_二、工程期限1、本工程合同总工期为_天(日历天)。2、本
2、工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。3、工期顺延(1)甲方在合同规定开工日期前_天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。(2)明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、更换而耽误施工进度者。(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。(4)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者。(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。(6)因遇人
3、力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度的。三、工程总价1、本工程合同总价为人民币_元。2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：(2)在合同工期内因政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化;(3)重大设计发生变更;(4)基础超过设计深度;(5)在施工中新增加了工程项目。四、材料、设备供应1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资全部由甲方提供。2、材料、设备供应范围的划分和检验：(1)成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货、供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。(2)所
4、有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验验收，具备物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。五、工程质量和检查验收1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。3、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。4、已竣工未验收工程，在交工前由乙
5、方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。5、工程交工验收后，工程保修期为_年，采暖工程为_个采暖期，水电保修期为_年。保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。6、由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。六、施工设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议
6、定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。3、在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认：(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。确认的事实必须在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担。七、双方工作1、甲方工作(1)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用
7、电的需要;(2)合同签订后_天内向乙方提供完整的建筑安装施工技术资料_套;(3)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证;(4)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。2、乙方工作(1)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(2)已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地;(3)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;(4)在合同规定
8、的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。八、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_日内，甲方支付不少于合同总价的_%的预付款，计人民币_万元。2、甲方收到乙方的工程进度月报后，必须在_日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的_%时，逐步按比例开始扣回预付款。3、工程进度款支付达到合同总价款的_%时，不再按进度付款。办完交工验收后_天内支付_%的价款，留_%的价款作为质保金，待保修期满后连本息一次支付给乙方。4、确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。九、违约责任1、乙方的责任(1)工程质量不符合合同规定的
9、，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_%偿付逾期违约金。(2)工程交付时间超期，按合同总价的_%偿付逾期违约金。2、甲方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。(3)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。(4)超过合同规定日期验收，按合同总价的_%偿付逾期违约金。十、争议解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院*。十一、附则1、本合同条款如未尽事宜，双方协商解决。2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。3、本合同一式_份，其中甲方执_份，乙方执_份。甲方：_代表人：_合同履行地：_联系电话：_签订时间：_年_月_日乙方：_责任人：_合同履行地：_联系电话：_签订时间：_年_月_日
