《合同电子版——空白》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同电子版——空白（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同项目名称： 项目建设地点： 合同编号：委托方： 承接方：签订日期：说 明一、凡在地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。三、本合同由建设和管理委员会、工商行政管理局共同制定，建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。委托方(甲方)： 承接方(乙方)：甲方委托乙方承担 工程勘察，经双方协商一致签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订：11中华人民共和国合同法。12国家有关工程勘察设计管理法规和规章。13建设工程批准文件。第二条 本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：21工程项目的名称： 22工程
2、项目的地点： 23工程项目的规模： 24工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和
3、附件 工程勘察委托书26工程项目的勘察阶段：(1)初 勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详 勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交时间备注第四条 乙方向甲方提交的勘察文件序号资料及文件名称阶段份数提交时间备注1勘察报告详勘6第五条 勘察试验项目及
4、预估工作量第六条 勘察费用及支付程序61 甲方应支付本合同项目的估算勘察费 元。62 支付程序为：621自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金 元 (按估算勘察费的30计取)，本合同履行后抵作勘察费； 622乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。63 收费说明： 631取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的工程勘察收费标准及颁发的有关规定计取。 第七条 双方责任71 甲方责任 711在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方 负担。甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位 置碰及地下管
5、线，发生损坏时，其费用由甲方负担。 712如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方 负担。 713指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。 714提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。715甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期 违约金。716在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用 不足一半时，按一半支付，超过
6、一半时，按全部支付。如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。717由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。72 乙方责任：721乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。722合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。723对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。724在勘察过程中，如遇地质
7、情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。725勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。第八条 其 它81 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。82甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。83由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。84本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会 仲裁机构仲裁。(双方不在本合同
8、中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)85本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。86本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。87在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。88其他约定事项8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年 月 日起生效。8.10 本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，市建管办壹份。 委托方单位名称： 承接方单位名称： (盖章) (盖章) 法定代表人： 法定代表人： 单位地址： 单位地址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 电 传： 电 传： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字)本合同于 签订于 市建设工程资质和资格管理部门意见 市工商行政管理部门意见 (盖章) (盖章) 备案日期： 鉴证日期： 年 月 日 年 月 日 - 4 -
