《2023房屋建筑工程承包合同样本（七篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023房屋建筑工程承包合同样本（七篇）.doc（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023房屋建筑工程承包合同样本发包人：承包人：根据中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况及承包范围1.项目名称：2.项目地点：3.资金来源：4.施工承包范围：包括但不限于本项目施工设计图纸（含设计变更）及预算中所规定内容。二、合同工期工期：（日历天）内完成并移交全部工程，自合同签订之日起计算，直至竣工验收合格之日止。三、施工质量及检验1.施工材料及设备需进场检验合格后方可使用，否则，一律不得使用于本工程。2.工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、合同价与支付方式1.合同暂定工程量见附件1，合同含税价
2、暂定为：人民币（大写），其中安全文明施工费已按规定计算并列入合同价内。双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳。合同为含税单价计价方式，包工包料，并按约定单价进行套用。3.关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算;（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算;（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：按现行计价规定及定额计算，其中材料价格按发包人发出的预算书里面当期的玉林市建设工程造价信息相应价格信息进行计算;玉林市建设工程造价信息没有相应价格
3、信息的参照南宁市建设工程造价信息;玉林市及南宁市建设工程造价信息均没有相应价格信息的，经发包人或玉林市造价管理站询价后确定。4.关于合同价款支付：（2）工程竣工验收合格，经双方确认工程量及结算总价后个工作日内支付实际结算总价的100%。（3）支付工程款前，承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为的增值税专用发票（含税）给发包人。承包人与发包人双方若提前终止合同，则按竣工结算办理。五、争议处理1.关于工程造价引起的纠纷，任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站进行申请处理，且应遵照执行其处理意见。2.因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉。
4、六、词语含义本合同中词语含义与建设工程施工合同（示范文本）（GF_20_0201）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。七、合同组成文件及补充协议1.下列文件可视为本合同文件的组成部分：（1）技术标准和要求;（2）已标价工程量清单及单价;（3）图纸;在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字（或印章）及盖单位章。2.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力
5、，发包人执份，承包人执份。发包人（盖章）：_ 承包人（盖章）：_法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：地址：_ 地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_2023房屋建筑工程承包合同样本（二）合同签订时间：发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条、工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按x米计算。第二条、施工方案护坡（1）基底宽x米，厚x米，自下而上慢慢收至高度为x米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号
6、为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。（2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路。（3）完工后做围墙10米左右。（4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条、合同工期1、经双方协商确定,工程期为x日，暂定于自_年xx月xx日起至_年xx月xx日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条、价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保
7、金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。第五条、甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条、乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。第八条、验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条、违约责
8、任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条、其它本合同于_年_月_日由双方签订，自双方签字或盖章后生效，一式x份，上方各执一份，上交x份。发包单位（甲方）（盖章）承包人（盖章）：_ 联系电话：_年xx月xx日2023房屋建筑工程承包合同样本（三）甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实
9、信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程名称及地址1、工程名称：2、工程地址：第二条：工程项目一、工程项目及内容：依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。二、工程承包方法本工承包采用总包法。（包含：施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施）第三条：工程量及工程造价施工桩距_排距_桩径_桩长_共计桩数_根，计：_米,工程造价按_元/米进行结算,共计：_元，大写：_（此费用不含水电费及税金，只向甲方提供施工人员工资表）。第四条：付款方式本工程无预付款，每月底进行每月的计量，根据计量每月付款70%，本工程施工完毕后，经检测合格，付款至90%，等本站工程全部竣工验收合格
10、后付款至100%。第五条：振冲碎石桩工期1、本工程开日工期为_年_月_日。2、本工程商定有效工期为_天，工程竣工日期为_年_月_日。3、凡因人力所不能抗拒的自然因素，或经甲方认可的原因延误了工期，按时顺延。第六条：甲方职责1、负责施工现场的统筹、协调，施工质量监督和工程验收工作。2、施工前负责向乙方提供施工必须的技术资料和施工图纸、建筑总平面图、建筑结构、基础结构及地基处理施工设计图、建筑场地工程地质勘察资料、普探资料、施工技术要求等。3、提供施工所需要的平面坐标，建筑红线或基础轴线定位桩，场地水准点及标高数据。4、负责提供现场正常施工条件、道路畅通，场地平整等满足施工所需要求，（三通一平）5
11、、负责清除施工现场上空、地表及地下障碍物，解决施工可能对周围环境的影响以及外界人为影响施工有关事宜。6、工程用水、用电由甲方负责提供至施工现场。7、及时就施工中出现的有关问题召集有关单位和部门会商解决。8、负责办理各项施工许可证（地质勘察报告1份）9、负责解决与施工有关的土地纠纷和其它环境问题，解决施工中非乙方原因出现的困难。第七条：乙方职责1、组织全部施工机具、人员，提供现场施工方案，精心施工。2、严格按照施工图纸和技术要求，以及有关规范、规程的规定，接受甲方的监督、监理，保质保量、按工期要求完成施工任务,工程质量必须满足设计要求。3、严把质量关，做好施工原始记录，备齐所需的技术资料，完工后
12、向甲方移交相关的技术资料。4、对因现场组织、管理不善所造成的质量、人身安全、交通安全承担全部责任。5、及时向甲方及监理反映施工中出现的问题，积极协助甲方解决工程中出现的有关问题。第八条：其它事项1、凡本合同未及列入或在施工中出现、发生的有关问题，甲乙双方应本着有利工程，互让互谅、团结协作、主动承担的原则精神，平等协商解决。2、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，合同经双方签订后生效，共同遵守。3、工程结束，验收通过，工程费用结清，本合同自动失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_工程负责人：_ 工程负责人：_联系人：_ 联系人：_合同签订日期：_年_月_日2023房屋建筑工程承包合同样本（
13、四）发包方：承包方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就发包方在河南省临颖县开发的锦绣江南小区工程项目由承包方实行施工总承包，经双方协商一致，签订如下施工协议：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：1#、2#楼共2幢楼，总建筑面积约50000平方米。4、结构形式：砖混结构。二、工程承包方式及范围1、承包方式：包工包料。2、范围：本工程施工图内的土建及水电安装工程。三、施工工期1、开工日期：_年_月_日（以开工报告为准）;竣工（初验）日期：_年_月_日2、工程施工总工期3_日历天;特殊情况（如停电半天以上）经发包方认可，工期顺延。3、承包方应当按照合同约定工期完成施工，每延误一天按500元人民币/天向发包方支付违约金（不可抗力除外）;如承包方提前完工，每提前一天，发包方给予承包方每天人民币500元人民币的奖励。四、质量验收1、本合同约定工程质量必须达到合格等级标准;2、本工程实现监理，按照国家现行验收规范及程序进行施工和报验。承包人在施工中必须严格按图施工，符合国家现行有关规范，标准和强制性条文要求。服从监理人员和发包人授权的现场工程师的监督指导，对验收不合格的分部，分项工程应及
