山西建设工程施工合同模板

《山西建设工程施工合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西建设工程施工合同模板（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、完美 WORD 格式编辑JF 2006 0001山西省建设工程施工合同工程名称 ： 发包单位 ： 承包单位 ： 监理单位 ： 勘察设计单位 ： 山西省工商行政管理局 山 西 省 建 设 厅 制定 山西省建筑企业家联合会特别提示1、本合同是依据 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法、山西省合同监督管理条例 、最高人民法院关于审理建设工 程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 、建设工程价款结算暂 行办法、建设施工合同 （GF-1999 - 0201 ）国家示范文本 等法 律、法规 、文件制定的示范文本 ，供当事人双方约定采用 。2、建设施工活动中 ，承发包双方应当依法订立书面合同 。承发

2、包双 方在使用本合同文本时 ， 应认真审查并严格执行合同中每一条款 ， 其中工程款支付 、 竣工验收与结算 、质量保修等关键性条款不得与 国家规定现行法律法规相抵触 。3、签订合同前 ，发包人要验看承包人的 企业法人营业执照 和企 业资质证书 。与分公司 （分部）签订合同 ，除验看其营业执照 和企业资质证书 外，合同应加盖分公司 （分部 ） 的上级公司 （具 有法人资格单位 ） 的合同专用章 。4、本合同文本由山西省工商行政管理局 、山西省建设厅 、山西省建 筑企业家联合会共同制定 ， 由省工商行政管理局和省建设厅指定印 刷企业印刷 ， 并负责监制 。任何单位和个人不得擅自翻印和出售 当事人需

3、使用示范文本 ，可到当地工商管理部门和建设部门领取5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案 。学习指导参考资料完美 WORD 格式编辑建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其 他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积：m 建筑高度n或跨度m结构类型：层数 它群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1 ）工程立项批准备文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：二、合同工期开工日期：竣工日期：合同 工

4、期 总日 历天 数天_。 四、质量标准工程质量标准 ：五、合同价款金额（大写）： 元_（_人_民币）Y： 元六、组成合同的文件 组成本合同的文件包1、本 合同 协议 书2、中 标通 知书3、投 标书 及其 附件4、本 合同 专用 条款5、本 合同 通用 条款6、标 准、规范及有 关技术文 件7、图 纸8、工 程量 清单9、工 程报 价单 或预 算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组 成部分。七 、 本 协 议 书 中 有 关 词 语 含 义 与 本 合 同 第 二 部 分 通 用 条 款 中 分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

5、量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同 价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合 同 订 立 时 间 ： 年月日_合 同 订 立 地 点 ： 本合同双方约定 后_生_效_。发 包 人 ：（ 公 章 ）承 包 人：（公章）学习指导参考资料住所 ：法定代表人： 委托代理人： 电话 ：传真 ：开户银行： 帐号 ：邮政编码：住所 ：法定代表人： 委托代理人： 电话 ：传真 ：开户银行： 帐 号 ： 邮政编码：第二部分 通用条款一、词语主义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应 具有本条所赋予的定义：1. 1 通 用条 款：是根据法 律、

6、行政 法规 规定 及建 设工 程施 工 的需 要订立，通用于建设工程施工的条款。1. 2 专用条 款：是发 包人 与承 包人 根据 法律、行政 法规 规定 ，结 合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具 体化、补充或修改。1. 3 发包人：指在协 议书中约定，具有工程发 包主体资格和支 付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1. 4 承包人：指在协 议书中约定 ，被发包人接 受的具有工程施 工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1. 5 项目经理：指承包人在专用条款 中指定的负责施工管理和 合同履行的代表。1. 6 设计单位：指发包人委托的

7、负责 本工程设计并取得相应工 程设计资质等级证书的单位。1. 7 监理单位：指发包人委托的负责 本工程监理并取得相应工 程监理资质等级证书的单位。1. 8 工程师：指本工程监理单位 委派的总监理工程师或发包人 指定的履 行本 合同 的代 表 ，其具体身份和职 权由发 包人承包人 在专 用条款中约定。1. 9 工程造价管理部门指国 务院有关部门、县级以上人民政府 建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1. 10 工程：指 发包 人承 包人 在协 议书 中约 定的 承包 范围 内 的工 程。1. 11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发 包人用以 支付承包人按照合同约定完成承包范围内

8、全部工程并承担质量保修 责任的款项。1. 12 追加合同 价款：指 在合 同履 行中 发生 需要 增加 合同 价 款的 情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1. 13 费用：指不包含在 合同价款之内的应当由发包人或承包人 承担的经济支出。1. 14 工 期：指发包 人承 包人 在协 议书中约定 ，按总日历 天数 （包括法定节假日）计算的承包天数。1. 15 开工日期 ：指 发包 人在 协议 书中 约定 承包 人开 始施 工 的绝 对或相对的日期。1. 16 竣工日期 ：指 发包 人承 包人 在协 议书 中约 定承 包人 完 成承 包范围内工程的绝对或相对的日期。1. 17

9、图纸 ：指 由发包人 提供或由 承包人提 供 并经发 包人批 准 ， 满足承 包人 施工 需要 的 所有 图纸 （包 括配套说 明和有关 资料）。1. 18 施工场地 ：指 由发 包人 提供 的用 于工 程施 工的 场所 以 及发 包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1. 19 书 面形式 ：指 合同 书、信件和 数据 电文 （包 括电 报、电 传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容 的形式。1. 20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行 合同义务不 符合约定所应承担的责任。1. 21 索赔 ：指 在合同履 行过程中 对于并非 自 己的过 错 ，而 是应

10、由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和 （或）工期顺延的要求。1. 22 不 可抗 力：指不能预见 、不 能避 免并不能克服的客 观情 况。1. 23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从 事件有效 开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天 不 记入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节 假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限 的最后 一天 的截 止时 间 为当 日 24 时。1. 24 质量保修 ：指 建设 工程 在保 修范 围和 缺陷 责任 期内 发 生质 量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿

11、责 任。1. 25 质量 缺陷 ：指建设 工程质量 不符合工 程 建设 强制 性标 准、 设计文件以及承包合同的约定。1. 26 质量保修 金：是指 发包 人与 承包 人在 建设 工程 承包 合 同中 约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对 建设工程出现的缺陷进行维修的资金。2. 合同 文件 及 解释 顺序2. 1 合同文件 应能相互理解，互为说明。除专 用条款另有约定 外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术条件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单

12、或预算书 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议 或文件视为本合同的组成部分。2. 2 当合同文件内容含糊不 情或不相一致时，在不影响工程正 常运行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责 监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师 的解释 时，按本 通用 条款 37 条 关于 争 议的 约定 处理 。3. 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文 字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款 约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本 合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和 解释

13、、说明本合同。3.2 适用法 律和法规 本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行 政法规，由双方在专用条款中约定。3.3 适用标准、规 范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家 标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用的行业标准、规范的 名称；没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标 准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一 式两份约定的标准 、规范。国 内 没有 相应标准 、规范 的，由发 包人按专 用条款 约定 的时 间 向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工 工艺，经发包人认可后执行。发包人要求适用国外标准、规

14、范的， 应负责提供中文译本。本 条 所发 生的 购买 、翻 译 标准 、规 范或制 定施 工工 艺的费 用， 由发包人承担。4. 图 纸4. 1 发 包人 应按 专 用条 款约 定的 日期 和套 数 ，向承 包人 提供 图 纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由 承包人承担 。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保 密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履 行保密义务。4. 2 承 包人 未经 发包 人同 意，不得 将本工程 图 纸转 给第 三人 。工 程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退 还给发包人。4. 3 承包人应在施工

15、现场保留一套完整图纸 ，供工程师及有关人 员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务5. 工 程 师5. 1 实 行工 程监 理 的，发包 人应 在实 施监 理前 将委 托的 监理 单 位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5. 2 监理单位委派的总监理 工程师在本合同中称工程师，其姓 名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同 约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前 需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5. 3 发 包人 派 驻施 工场 地履 行合 同的 代表 在本 合同 中也 称 工程 师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得 与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉 或不明确时 ，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人 。5. 4 合 同履 行 中发 生影 响发 包人 承包 人双 方权 利或 义务 的 事件 时，负责监理的工程师