工程合同合集5篇

《工程合同合集5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同合集5篇（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程合同合集5篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢?以下是我帮大家整理的工程合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。工程合同篇1工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号：_(由设计人编填) 设计证书等级：_发包人：_ 设计人:_ 签订日期：_ 发包人：_ 设计人:_ 发包人托付设计人担当_工程设计,经双方协商一样，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订:11中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。12国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3建设工程批准文件。 其次

2、条 本合同设计项目的内容： 名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m)方案初步设计施工图 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条 本合同设计收费估算为_元人民币。 设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费付费额(元)付费时间(由交付设计文件所确定）第一次付费20%定金本合同签订后三日内其次次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时

3、支付各阶段设计费。.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后,定金抵作设计费。 第六条 双方责任 6.1发包人责任： 6.11发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限5天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。 6.1.2发包人变更

4、托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 .14发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。 6.5发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、

5、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任: 6.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采纳的主要技术标准是： 6.23设计合理运用年限为_年。 6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。62.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参与有关的设计审查,并依据审查结论负责对不超出原定范围

6、的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目起先施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。 6.2.设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任 7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量,不足一半时

7、,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 72发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按71条规定支付设计费。 3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_%。7.4

8、由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 75合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。 8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。 8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指

9、定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。 8.发包人托付设计协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。 .6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。 8.本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8

10、.8本合同一式_份,发包人_份,设计人_份。 .本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 8.1本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 .12其它约定事项： 发包人名称： 设计人名称: (盖章) (盖章) 法定代表人:（签字) 法定代表人:(签字)托付代理人：（签字) 托付代理人：(签字） 住 所: 住 所： 邮政编码

11、: 邮政编码：电 话: 电话： 传 真：传 真: 开户银行： 开户银行: 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案: 鉴证看法: （盖章） (盖章)备案号: 经办人： 备案日期: 年 月 日 鉴证日期： 年月 日工程合同 篇2 甲方:立合同单位： 乙方： (钢筋班) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例及有关规定，结合本工程的详细状况,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商,达成如下协议。 一、工程地址:马厂路君安世纪城 二、工程名称：君安世纪城A基础A3#超市全部钢筋绑扎工程 三、承包范围：本工程承包范围内A基础A1主体结构的全部绑扎、安装二

12、次结构的预留筋和浇砼的护筋，并确保验收合格。 四、工程工期： 、甲方确定的进度安排要求工期。施工过程中,乙方必需严格按甲方制定的施工进度安排,确保各节点安排的完成;如乙方未按节点完成形象安排，任何节点每延期1天罚款30元,且不得影响下一节点的完成时间。 2、如由于甲方的缘由,工期可以持续，但乙方必需实行主动的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。 3、如乙方在施工过程中单方面停工，第一天以300元罚款,其次天以500元罚款；连续停工三天者(含三天）请退出现场，验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用，工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方担当。五、工程质量: 、分部分项工程质量必需符合国家颁

13、发的现行建筑安装工程质量检验评定标准、建筑安装工程施工及验收规范、江苏省颁发的有关工程质量规定,及业主有关质量规定。、分项工程质量评定等级必需达到优良。如达不到合格以上等。费用)另增加每吨5元进度费,年底结清。 5、工程交付运用一年内结清。 十一、本合同中未尽事宜，甲乙双方协商解决。 十二、。本工程甲乙双方如因合同缘由发生纠纷，由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶,无条件听从。如乙方违约，违约金三万元,另外按所生产的工作量的0结算。 十三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字(盖章)后生效,工程完工，尾款付清后自动失效。 甲方(公章）：_ 乙方(公章):_法定代表人(签字）：_ 法定代表人(签字）:_ _年_月_日 _年_月_日工程合同篇3 发包方（甲方）: 承包方(已方)：为提高泵站品位,创建良好的工作环境，经甲、乙双方协商一样,甲方将 托付给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着相互支持、紧密协作的原则,结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同,条款如下: 一、 工程地点：