《建筑材料供货合同例文（六篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑材料供货合同例文（六篇）（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑材料供货合同例文甲方：_地址：_电话：_邮箱：_乙方：_地址：_电话：_邮箱：_第一条：甲方向乙方订购水电安装工程材料。订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。每种型号规格材料单价以双方签字认可材料报价单附于合同之后。第二条：付款方式每批次货物运至施工现场，甲方验收后支付此批次货物总价款的，剩余_%货款于_年付清。第三条：乙方负责将材料运至施工现场，承担运输费用。第四条：经济责任（一）、乙方责任1、乙方需按质按量按约定交货，运输期日。逾期未交货，乙方应按逾期交货部分货物总量的%向甲方偿付违约金。2、乙方所供产品不能利用的，乙方负责无偿调换货物。（二）、甲方责任1、甲方如未按规定的日期
2、、金额向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的_%付给乙方延期罚金。2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的，甲方承担因此造成的相关损失。第五条：甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并免于承担违约责任。第六条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时（一）申请仲裁机构仲裁。（二）向人民法院起诉。第七条：本合同双方签字盖章之日起生效，按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上与本合同有同等效力。第八条：本合同共一式份，甲乙双方各执份，具有同等效力。甲方：_ 乙方：_账号：_ 账号：_开户银行：_
3、 开户银行：_年_月_日 _年_月_日建筑材料供货合同例文（二）（五）购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿公正和诚实信用原则，双方就建设工程材料供货事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称;天津天安智空间1_4楼及地下车库工程第二条：产品名称、规格型号、生产厂家、单价第三条：质量要求1、多层板模板及方木质量：模板实际厚度不得低以确保工程正常连续使用，周转10次以上，同时保证在周转期内不起皮、不开胶，如有上述情况发生供货方应无条件随时更换新的多层板，否则购货单位对不合格产品不予结帐付款，且供货单位必须承担由
4、此给购货单位造成一切损失。2、供货方所供应的材料必须附原生产厂家的材料合格证书、检查、试验报告及相关材料。必须符合国家或行业技术标准及建设单位，施工单位的技术质量要求、符合国家环保要求。第四条：交货及验收办法1、进入施工现场的材料必须经过购货方收料员同供货方代表验收并在收料单上签字认可。2、根据购货方要求供货方供货到施工现场指定位置、堆放整齐、按工地通知时间要求决不误时送达工地确保工程正常使用。3、计量方式：按现场实际验收张数为准并作为结帐依据。4、如达不到双方约定的质量要求，购货方有权不予结帐。5、交货时间为甲方通知（书面或电话）为准，乙方保证在接到甲方通知三天内送达工地，保证不耽误工程进度
5、。第五条：结算办法及付款方式1、结算依据：按实际张数乘以合同单价结予结算。2、付款方式：正负零付80%，余款每个月结算。工程封顶2个月内结沟。第六条：违约责任1、供货方所供材料不符合国家质量标准或规范范要求，不是购货方指定的产品规格型厂家的材料以及假冒产品均属违约或欺诈。2、供货方必须按期按量交货到合同规定的地点，供货方在接到购货方需求电话后一天内供货到施工现场，若供货方未能履行合同规定的任何重要条款，如无合理解释，购货方有权终止合同或拒收货。第七条：解决合同纠纷的方式双方当事人履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决，如不能协商解决，双方当事人可选择_市_区人民法院进行起诉解决。第八条
6、：其他约定1、供货方在进入施工现场运输、装卸过程中要注意安全由于供货方不听从指挥等原因造成车辆、人身事故或现场设施损坏由供货方负责赔偿。2、供货方在运输过程中应对标的物进行覆盖，防止抛洒起高超长或扬尘污染环境，因而造成损失或有关部门罚款全部由供货方负责。第九条：延期交负1、乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。2、在履行合同过程中，未经甲方书面同意，乙方不得延误交货。3、如乙方未经甲方书面同意而延期交货，乙方承担甲方造成的损失、违约金按合同价款5%计算。第十条：合同的生效终止1、本合同双方签字盖章确认后生效。2、本合同在完成供货工作内容后结算完毕即自行生效。第十一条：合同份数本合同一式伍份，
7、供货方一份，购货方肆份，具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑材料供货合同例文（三）甲方（需方）：_乙方（供方）：_根据_及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建筑材料供货达成如下协议，以兹双方共同遵照执行。第一条_建筑材料1、材料名称：_2、规格型号：_3、材料数量：_4、材料单位：_5、材料单价：_第二条_质量要求乙方所供材料必须达到国家相关合格标准，提供合格的证明检验报告，符合项目施工要求。第三条_交货方式和交货点本合同交货方式和交货点采用下列第_方式：1、乙方送货至甲
8、方指定的位于_工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于_材料仓库自提。_运输费用和装卸费用由甲方承担。3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。第四条_供货期限本合同的供货期限采用以下第_方式确认定：1、自本合同签订后之次日起_个工作日内，乙方须完成供货。4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：_。第五条_合同价款及支付方式1、合同价款：本合同暂定价为人民币_元，其中建材价款为人民币_元，加工费为人民币_元。供货结束后，按实结算。2、支付方式：本合同签订后_日内，甲方须向乙方支付合同总价款的_%作
9、为预付款，即计人民币_元。供货至合同总价款的_%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_%，即应另再向乙方支付人民币_元。供货至合同总价款的_%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_%，即应另再向乙方支付人民币_元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的_日内，余款一次性付清。第六条_合同的担保本合同签订后的_日内，甲方应向乙方支付总合同价款的_%的款项即人民币_元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的_%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放
10、弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。第七条_合同的变更与解除1、合同的变更：本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。2、合同的解除：本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：（1）甲方迟延付款达_日以上或迟延付款的数额在应付货款的_%以上，乙方有权解除合同；（2）乙方供货迟延达_日以上或迟延履行数量达应供货数量的_%以上，甲方有权解除合同。第八条_违约责任1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之_向乙方支付违约金；
11、乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之_向甲方支付违约金。2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第九条_争议纠纷解决因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。第十条_其他约定1、本合同自签字之日起生效，合同期满，款项结完，自动失效。2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。3、本合同一式_份，双方各执_份，自双方签字、盖章后生效
12、。甲方：_ 乙方：_年_月_日 _年_月_日建筑材料供货合同例文（四）甲方（购买方）：_乙方（出卖方）：_根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：一、关于合同标的物甲方因位于的建设工程需要，向乙方购买石材（石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一石材供料清单）。二、关于质量要求本合同所涉石材质量采用以下第（_）方式确定：1、国家标准。2、行业标准。3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同
13、量的石材封样样品一份。5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：三、关于石材色差甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。四、关于石材加工。本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。五、关于供货期限本合同的供货期采用以下第（_）方式确认定：1、自本合同签订后之次日起个工作日内，乙方须完成供货。
