灌浆施工合同13页word

《灌浆施工合同13页word》由会员分享，可在线阅读，更多相关《灌浆施工合同13页word（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、灌浆施工合同篇一：注浆劳务施工协议注浆劳务施工协议劳务发包人（全称）：（以下简称甲方）劳务承包人（全称）：（以下简称乙方）双方同意根据中华人民共和国合同法和建筑安装工 程承包条例及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协 商同意签订如下协议。一、工程概况：1.1、工程名称：1.2、工程地点:二、承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据:2.1、承包方式：本工程路面成孔注浆处理工程由乙方承包，即施工劳务费用和机械费用。SB22、承包内容如下：机械进出场安装、机械维修、拌制水泥浆、桩机就位、调整孔位、钻孔、孔口安装、水泥注浆。2.3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式。

2、2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下： 钻孔单价65元/m（大写：肆拾元每米），注浆单价165元/吨（大写：壹佰贰拾元每吨）。2.5、工程量结算依据：钻孔成孔工程量按桩设计长度（以 地面标高至桩底标高计算）；注浆工作量按每日甲方进场水泥吨数计算。每日甲乙双方 现场施工负责人签字计量。三、双方权利和义务：3.1、发包人职责3.1.1、三通一平由甲方负责（即水通，电通和路通至施工 现场）。施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，施工过程中进行实时 指导,负责将施工用电及施工用水排至乙方施工现场；施工材料（水泥、外加剂、 孔口管）甲方运至乙方施，贝 E 丁 火。3.1.2、

3、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部 条件3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施， 吃饭由乙方自行解决。3.1.4、保证道路的畅通和必要的施工场地。3.2、承包人职责3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、 保质完成。3.2.2、乙方委派为驻现场代表，全权负责根据工地文明施 工要求管理好自有班组，组织现场施工。3.2.3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交 甲方统一汇总。3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完 成。3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自 违反安全操作规程。3.2.6、饮食由乙方解决，劳保

4、用品由乙方解决。3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并 提出自己的建议。3.3、损误工期误工赔偿3.1.1因对方原因造成不能正常施工，所产生的误工费用损 失由责任方承担全部责任。四、协议工期（具体日期以具备正常施工条件下达开工令为准）：开工日期：乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。五、付款方式：依据双方确认工程量支付进度款，甲方每月25日之前向乙方支付本月工作量的85%作为工程进度款，待工程全部完工后5日之内一次性全部 付清。六、争议的解决方法：双方协商解决；双方协商不成按下列方式解决：8.1、向自贡仲裁委员会申请仲裁。8.2、向人民法院提起诉

5、讼。七、附则：9.1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。9.2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人代表：法人代表：法人委托代理人：法人委托代理人：电话：电话：签约日期：年月 日篇二：注浆施工合同模板注浆施工合同甲方:乙方:甲方因生产工作需要，经与甲、乙双方友好协商，甲方将 注浆工程发包给乙方，同时乙方也同意接受这项任务。根据 施工现场的现有条件，结合本工程的具体情况，并充分考虑 了各种因素，依照中华人民共和国合同法、中华人民共 和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工承包事项协 商一致，订立本

6、合同供双方共同遵守执行。、工作内容:注浆工程。具体注浆部位为甲方指定的板块位置。二、本工程采用的承包方式:采用单价承包，包工包料，注浆承包价为_255_元血，微 型桩承包价为_150_%/m。三、质量标准及检验要求1、质量标准：按照设计要求施工。=/最2、检验：注浆结束后以相关单位检测结果作为注浆质量检 验评定依据，注浆最终合格与否以业主、监理确认结果为准。乙方须提供原始注浆记录资料作为辅助检验依据。四、付款方式:1. 根据乙方施工实际工程量结算总工程款，按乙方当月实际完成合格工程量产值的60%拨付进度款。2. 工程支付方式:注浆施工，微型桩施工项目完成且经甲方， 监理部门验收合格后支付至结算

7、总价的90%，剩余结算款作 为质量保证金。质保期限：桩基工程经甲方验收合格后三个 月内无质量问题则退还乙方质量保证金。五、双方责任：1、甲方责任：（1）负责本工程的全面施工管理；做到“三通一平”水通， 电通，路通，场地平整。确保施工环境，保证施工条件，符 合甲方及规范要求。因此延误工期，不能正常施工，甲方需 负担误工费（包括：人工费，机械费）。（2）负责乙方施工过程中的质量、安全、进度控制和各工 序交叉作业的组织协调；（3）负责对乙方完成的工程量进行现场计量、签证；（4）甲方委派 负责现场的管理与协调，负责现场试验、 质检、现场测量与计量工作。（5）甲方不得拖欠乙方的工资，税收款由甲方支付。2

8、、乙方的责任：（1）服从甲方的统一调度安排，接受甲方的监督，按规程、 规范要求合理组织施工；（2）负责按本工程需要将满足施工强度要求的机械设备及 材料调遣至现场;（3）乙方委派为现场管理负责人，负责现场的联系和管理。（4）乙方在工程施工前，必须对操作人员进行施工技术交 底、工程质量交底和安全技术交底，凡因乙方管理不善出现 质量和人机事故均由乙方承担责任。（5）乙方不得拖欠农民工工资。（6）注浆材料水泥为P.O32.5,水、电、柴油和与注浆工 程相关的所有设备（包括线路、配电箱）均由乙方自行解决。（单独接水表、电表）六、合同的变更和解除:1、下列责任中，甲乙双方可变更本合同的相关内容:（1）经甲

9、乙双方协商同意，不损害国家和双方利益的;（2）甲方调整生产任务的；（3）由于不可抗力致使合同无法全面覆行的。2、在下列情况下，甲方可以解除合同：（1）乙方不按施工程序施工、不服从调度安排，不遵守甲 方依法制定的规章制度的；（2）乙方无法完成本合同所规定的生产（工作）任务和质 量要求的；（3）本合同订立时所依据的客观情况下发生重大变化，致 使原合同无法履行，经甲乙双方协商不能达成变更合同协议 的。七、生产（工作）条件：乙方应对进场人员进行安全操作规范教育，甲乙双方均应 遵守国家和当地政府的一切政策和法令。八、工伤事故处理：乙方人员如不能保证安全施工，所造成的损失由乙方承担， 由此而给甲方带来直接

10、或间接损失的，乙方负责赔偿。九、违约责任：1、工期：双方约定工期为 天（以甲方要求为准）。2、质量：若因乙方不按操作规程施工造成工程质量验收不 合格，乙方必须无条件返工直至质量合格。十、争议处理：履行本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商 不成，向信阳市人民法院提起诉讼。十、本协议未尽事宜，由双方协商解决。十：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲方付清工程 款后即告终止。本合同自双方签订之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：联系电话：签订日期：年月法定代表人：联系电话：日篇三：灌浆施工承包合同合同编号：字2019第号类别： 灌浆施工 工程名称：发包方：承包方：签订地点：签订时间：基础工程

11、年 月 日发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据建筑法及有关法律法规，甲方现将 桩基础工程的 分项工程分包给乙方施工。为了保证工程顺利完成，明确甲 乙双方责任和权益，经双方友好协商，一致同意签订本合同， 共同遵守。一、工程名称及地点1、工程名称： 桩基础工程2、工程地点：3、工程内容：检测后的桩芯灌浆。二、承包范围1、本工程具体承包施工范围按甲方现场负责人（或项目 经理）指派的区域、栋号、条数和规格进行施工，包含甲方 图纸变更的增减工程量.2、本承包范围为合同的理论范围，当实际施工过程中，班 组不能达到甲方的进度节点要求时，甲方有权缩减乙方的承包范围，乙方无条件接收。3、乙方在本项目内负有完成其

12、他栋号余下工程量的责任, 如不按甲方要求完成均视为违约，愿意接受甲方处罚。（三、承包方式 本工程采用包工不包料，包施工过程所需的机械；包安全文 明施工、包质量、包工期的方式进行承包。乙方必须承包清 孔、搅拌、灌浆施工及验收合格的一切工序。四、工程量计算及单价1、按双方确认的实际桩长计算工程量。2、综合单价为:以上单价不含税金。竣工以实际完成工程量结算。施工期 内不调价。3、甲方支付给乙方的工程款已含因设计变更及其他原因等 造成停工、窝工的费用补偿，因此，不管工期长短，甲方不再 补偿人工费、伙食费、机械闲置等任何费用。4、乙方提出退场的，所做工程量计价由甲方决定，乙方无 条件接受。五、付款方式该

13、班组承包范围内的工程按要求完工退场后，甲方结算支 付工程款给乙方，余下工程款待有关质检部门验收合格 后付清（注：若工期自正式进场施工起，非乙方原因，工期 超过两个月，则两个月后办理进度，按所完成的工程量的50%支付）。六、工程工期桩基工期约 天，自2019年月 日起开工，至2019年 月 日内完工（工期为暂定，实际按业主总工期及节点工期 要求，乙方无条件接收），因停电、设计图纸变更等原因造 成停工（需甲方局面签证给乙方），则工期顺延。各节点工期以甲方现场 项目部签证为准，乙方无条件执行。结算时乙方必须凭甲方 现场项目部对每栋冲孔桩节点工期签证单作为结算依据，否 则，甲方有权拒绝乙方结算，及延期

14、支付工程款。现场实际 开工日期以甲方通知为准，但工期不变。七、工程质量本工程施工质量必须符合规范验收要求。八、安全文明施工1、按佛山市安全文明施工规范、标准、要求执行。2、严格执行甲方现场安全文明管理制度和规范，服从甲方 安全文明教育，相关的安全文明服饰、器具必须统一、完备。3、乙方进入 本工地 施工必须承担一切安全事故责任，在 开始冲孔前认真检查桩机及一切机械设备的安全技术性能， 安全用电，对工人做好安全、文明施工及质量技术交底，确 保在施工过程中无事故发生。九：双方责任（一）甲方责任甲方向乙方提供施工人员宿舍，提供施工及生活用水、电 力及 其它配套工作，指派（电话：）为现场代表，监督 检查

15、工作质量、进度以及其它的事宜，组织办理竣工结算， 并负责日常的工作业务联系。（二）乙方责任 1、乙方必须与进场的所有工人签订劳务用工合同及委托授 权书，并将合同及委托授权书报甲方备案，作为甲方审批工 程款支付的依据，如乙方不提供合同及委托授权书，甲方有 权不支付工程款，由此产生的一切责任由乙方承担。2、由于乙方施工原因造成工程质量达不到合格标准，造成 甲方经济损失，由乙方负责一切赔偿责任。3、乙方要严格按安全规范作业。要配备一个以上有上岗证 的电工员配合作业，如违反安全规定操作而出现事故，乙方 负完全责任。4、乙方要根据甲方进度要求施工，应根据甲方进度要求，匹1=1无条件快速在指定时间内增加或减少人员，乙方未能完成甲 方进度要求的，甲方可要求乙方支付500-5000元不等的违 约金，因此造成甲方损失的乙方应予赔偿。5、乙方要服从甲方现场生产管理，否则，甲