《2023年工程居间服务合同（6份范本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程居间服务合同（6份范本）（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年工程居间服务合同（6份范本） 书目 第1篇工程居间服务合同 第2篇工程居间服务热门合同样书 第3篇工程居间服务热门合同范本 第4篇工程居间服务标准合同范本 第5篇工程居间服务合同通用版 第6篇工程居间服务合同标准范本 工程居间服务合同 居间服务合同 甲方（施工方）： 乙方（居间方）： 甲、乙双方在自愿、同等、协商一样的基础上，就乙方为甲方供应居间服务事宜，达成如下协议： 一、居间服务事项： 1、乙方接受甲方托付，负责就工程项目（以下称该工程项目），向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 （总建设单位）签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间胜利”是指甲方与 （总建设单
2、位）就该项目签订书面的工程承包施工合同。假如甲方跳过乙方，同乙方介绍的公司签署了另外标段的项目，也视同为乙方完成的居间服务，甲方应按本合同规定向乙方支付居间服务费。 二、甲方义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料。 2、 假如居间胜利，则由甲方全面履行和 （总建设单位）所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、 假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则逾期每日按未支付金额的 向乙方担当违约金。 三、乙方义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，帮助甲方对该工程项目全面了解。 2、乙方承诺向甲方供应的
3、关于该工程项目的上述信息真实牢靠。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间酬劳为甲方工程承包施工合同金额的 %。 2、在甲方与乙方引荐的 （总建设单位）签订工程项目承包施工合同当日，甲方支付按合同总价的1%共计人民币 元给乙方。甲方进场后，在 （总建设单位）第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%，即人民币 元；其次笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%，即人民币 元；甲方在收到 （总建设单位）第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费，即人民币 元。 3、甲方支付的全部款项中不包含应缴纳的税费。 4、甲方支付居间服务费以 （转账或现金）方式支付。
4、 五、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 六、争议解决方式 如发生合同争议，协商不成，双方同意由乙方所在地人民法院管辖。 七、其他 本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。 （特殊说明：请慎重考虑红色字体部分，依据详细状况以作修正。以上文本敬请参考，如有不全面之处，请结合实际状况再作增删。） 甲方（签章）： 乙方（签字）： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 签订地点： 工程居间服务热门合同样书 甲方： 乙方：
5、 甲方托付乙方为其供应、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下： 一、甲方托付乙方，为其单位供应、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。 二、乙方负责为甲方供应信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。 三、酬劳及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元平米以外的部分工程款给付乙方作为酬劳给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后_日内，甲方即向乙方支付相应的酬劳，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付酬劳的日万分之五的滞纳金。 四、乙方保证：在未促成甲方与
6、建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。 五、目前确定乙方为甲方供应的工程为： 六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。 七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等缘由造成乙方为其供应、招揽的业务丢失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方酬劳。 八、乙方保证为甲方供应业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。 九、本合同对甲、乙双方长期有效。 十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告居处或被告居处地人民提起诉讼。 十 一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 双方签字：
7、甲方： 乙方： _年_月_日 工程居间服务热门合同范本 甲方：代表签字： 乙方：代表签字： 甲乙双方充分发挥各自优势，依据民法典经友好协商，依照同等互利的原则，达成如下协议. 一. 托付事项: 1.乙方引见本合同中的甲方与 干脆洽谈，向甲方供应该项目的重要信息，并最终促成甲方与xxx签订该项目的运输合同。 2.居间胜利：是指甲方与 签订的书面的合同胜利。 二.乙方义务： 乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同胜利，将有乙方担当甲方的来回费用。 三.甲方义务 甲方供应营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。假如居间胜利，则有甲方全面履行和 所签的
8、专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 假如居间胜利，甲方应向乙方一次性支付居间酬劳，假如未刚好支付居间酬劳，则逾期每日居间酬劳的1%向乙方支付违约金。 四.居间酬劳的支付方法及支付时间： 1.根据 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。 2.采纳现金方式支付。 五.保密事项 1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业隐私，双方不得以其在区间过程中获得的 商业隐私做出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。 六 。居间终止 ，支付居间酬劳后，本合同终止。 七争议解决方案 如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。 八，其他事
9、项 未经双方同意，任何一方不得将本合同托付事项转托付。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间服务标准合同范本 甲方(托付人)： 联系地址： 乙方(居间人)： 联系地址： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据民法典，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就_省井冈山茨坪道路改造工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包
10、施工合同。 2、居间胜利是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同
11、，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的10%，。外包单位若未按预料全额审批居间费用按8%计算。 2、居间胜利后，居间酬劳按发包单位支付结算工程款进度百分
12、比进行结算支付，竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后_日内全部结清。 3、甲方转帐方式支付。 4、居间费用税务各自担当。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。 2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议
13、解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方：(盖章) 法定代表人或托付代理人： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人 工程居间服务合同通用版 甲方(托付人) ： 乙方(受托人) ： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据民法典 ，经双方充分协商，依照同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 乙方接受甲方托付，负责就 工程项目，土方工程量约200万3。引荐甲方和该项目的总包单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信
