《建筑工程劳务施工合同简单版（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务施工合同简单版（六篇）.doc（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程劳务施工合同简单版发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的原则下，达成如下协议，以资共同遵守执行。一、工程概况房图纸及验收和业主要求的全部钢结构工程量一次性包干;本钢结构安装工程合同不包括土建、防火涂料、门、窗等工作量。综合上述各项包干范围应为：A、地脚螺栓预埋、H型钢柱，钢梁，气楼、吊车梁的安装B、支撑系统、拉条、隅撑、檩条等次构件及吊车梁走道板的安装;C、屋面板、墙面横板及保温棉铺设;D、钢天沟、落水管、雨棚及内观光走道、钢楼梯的安装;E、包边泛水的施工安装，其中包括主体车间外包边处理及门窗
2、包边等;F、主次结构现场焊接部分等及其它的补漆工作量;G、屋面板、墙面板现场制作需提供人员由乙方提供。4劳保费、生活费）、包辅料、包机械、包油漆及安装施工图的所有内容。5所有钢构件安装及屋面瓦安装完成。二、技术要求：整体结构的安装必须符合GB50205_钢结构工程施工质量验收规范。质量标准：合格。钢结构部分预埋时，乙方派专人现场定位施工。三、甲方工作与相关责任：1、协助乙方在业主处办理施工用水电等手续，使施工场地具备施工条件。2、按合同约定支付工程款。3、负责协调外部相应关系，提供安全保障，为乙方创造必要的施工条件。4、开工前，协助乙方向业主索取经确认的施工图纸，并向乙方进行现场交底。5、甲方
3、驻工地代表为指令经工地代表签署后生效，并以书面形式递交乙方代表。四、乙方工作与相关责任：1、乙方应具备相关合同有效的独立企业法人资格，并提供复印件，作为合同附件。2、积极参加业主的施工图纸现场交底，根据图纸和施工现场拟定施工方案和进度计划，报业主、监理审核。3、严格执行施工规范，安全操作规程，环境保护规定，严格执行业主“合同附件四”关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定，严格按图纸进行施工，做好各项质量检查记录。4、负责成品、半成品保护，由于施工管理不善造成材料浪费丢失、工期质量达不到合格要求、人身安全事故由乙方承担全部责任并赔偿损失工期不得顺延，甲方不承担任何经济纠纷及法律责任。5成施
4、工任务。6、甲方主材料到达现场乙方必须立刻安排下车，并由乙方项目负责人办理签收。7、外墙板安装必须采用安全吊篮有序施工。8、乙方因不具备相关资质条件，需购买个人人身保险，方可进场施工作业。五、关于工程质量及验收的约定：1、本工程以施工图纸为依据进行施工。2、乙方应及时会同业主办理中间工程的检查与验收。3、工程完工后，乙方应及时申报验收，协同业主办理完工程竣工资料。4、工程质量保修期为年。六、工程合同价格及付款1、工程造价：本工程总造价为：30元/，总面积36467，合计约109万元。2、付款方式：前期主钢构安装完成付;钢柱、钢梁、吊车梁吊装完，甲方付合同总价款的;屋面、墙面彩板安装完毕付合同总
5、价款的;质保金为合同总价款的5%，保修期为工程竣工后一年，保修期满一周内付清质量保证金。七、违约责任：1、因乙方原因延误工期，乙方每天按支付违约金，因甲方原因逾期由甲方自行承担责任，乙方工期顺延;2、质保期内，本工程出现质量问题乙方负责维修;3、乙方不能按合同约定完成计划工期，甲方有权安排其他施工队进场施工，乙方应积极配合，其费用甲方直接从乙方合同价款内扣除。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、争议的解决：甲、乙双方在履行合同时，如发生分歧，应协商解决;协商不成，可以通过诉讼程序解决。九、本合同未尽事宜，甲、乙双方另签
6、订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。十一、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。工程款结算完自然失效。甲方：乙方：_年_月_日建筑工程劳务施工合同简单版（二）总包方;（甲方）承包人;按照【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及（劳动法）的的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1工程名称：2工程地点：3面积结构及施工位置：4承包范围;幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运（不含多次搬运）。5承包方式;包清工.包材料消耗.保安全.包质量.包工期。6工期约定;7合同单价及价款：8价款依据：
7、本合同条款，邀标说明及报价单，现场签证。9本合同为人工费清包，但包括小型机械，小型工具，用具，三级用电设施，安全及劳保用品等。第二条甲方工作职责：1开工前10天，向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿，及生活和施工所需要的水电，及设备。2指派D：为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量及进度，进行监督检查，办理现场调节，验收，变更签证，及其他手续。3向乙方提供经图审过的完整蓝图一份，白图两份。4配合乙方就施工条件与总包方（第三方）进行沟通及交渋。5对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。第三条乙方工作职责：1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及
8、以施工为前提系列会议，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2对施工材料做好预算并及时交甲方审核。3指派D为乙方驻工地代表，负责履行合同。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制人工结算。5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，接受总包对专业分包的安全生产管理及文明施工奖罚实施细责妥善保护好施工现场周围的建筑物，设备管线，古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与其他施工单位的共存施工关系。6施工中未经
9、甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构，脚手架及各种管线设备。7工程竣工未移交甲方前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。8乙方收到工程款后，应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠，甲方有权进行监督。第四条关于工期的约定1甲方要求比合同约定工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因此采取措施而产生的费用。2因为甲方原因造成未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延，如影响过大造成乙方经济损失，则由甲方承担。3因乙方原因，不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延，并承担甲方损失。4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气，停工及不可抗因素造成影响，导致停工4小时以上，一周内累计计算，
10、则工期顺延。第五条关于工程质量及验收的约定1本工程以施工图纸，施工组织说明，设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】（GB50210_）,玻璃幕墙工程质量检验标准（JGJ/T139_）等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。2本工程应达到国家质量评定合格标准。3甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收，甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检，甲方应承担复检费用及损失，由此造成停工，工期顺延。4由乙方原因造成质量事故，其反工费用由乙方承担。5工程竣工后乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知日内组织验收，并办理验收移
11、交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收，需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方成品保护和看管费用。第六条关于工程价款及及结算的约定1双方商定本合同单价采用固定价格。2本合同生效后，甲方分五次支付乙方人工费，具体支付方式如下：（1）施工人员进场后，甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。（2）埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。（3）骨架全部完成，一周内付至合同价款50%。（4）幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80%。（5）验收合格后付清尾款。余留3%作为保修金，一年后付清。（6）本工程保修期为验收后一年，乙方负责保修期内的幕墙保修工作。第七条关于安全生产和
12、防火的约定。1甲方提供的图纸或做法说明，应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范。2乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】，【建筑安装工人安全操作规程】，【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规，规范。3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程，消防条例，和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担一切经济损失。4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。5施工中乙方动用电.气焊。需办理动火手续，采取防护措施，并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。第八条奖励和违约责任
13、的约定：1由于甲方原因造成延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。2由于乙方原因逾期完工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。3甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，甲方支付乙方一万元，作为奖励。4乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料，并做好成品保护。5乙方未办理任何手续，自行拆除建筑物结构，脚手架或设备管线，由此造成的损失或事故（包括罚款）由乙方承担。6乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定，所造成的罚款由乙方承担。7施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出，乙方不得自行作
14、为。8因一方原因造成合同无法继续履行时，应向另一方提出，办理合同终止协议，并由责任方赔偿另一方经济损失。第九条合同解除1如一方严重违反约定导致工程无法继续，则另一方有权解除合同，并由责任方赔偿另一方经济损失。2工程完工后一年内合同自行解除。第十条争议或纠纷处理：1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程质量，及进度的前提下，双方可采用协商方法解决，或请有关部门进行调解。2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十一条附则1本工程需要进行保险时，应另订
15、协议。2本合同正本二份，双方各执一份，副本四份，甲方执二份，乙方执二份。3本合同履行完成后自动终止。甲方;乙方;电话：_ 电话：_开户行开户行户名户名帐号：_ 帐号：_日期日期建筑工程劳务施工合同简单版（三）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。二、分包工期：开工，竣工，总工期天，每推迟一天罚款壹百元（雨天顺延），提前一
