《最通用的定作加工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最通用的定作加工合同范本.doc（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、最通用的定作加工合同范本 定作/承揽/加工合同 合同编号： 定作人： 承揽人： 根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，遵循公平和老实信用的原那么，定作人和承揽人经协商达成如下协议： 第一条 定作物、数量、规格及报酬 定作物名称规格/型号质量要求/ 技术标准计量 单位数量交货时间报酬 定作报酬计价方式：。 合计(大写)：元人民币。 第二条 定作人在签署合同后日内向承揽人支付(预付款/定金)元人民币，余款支付方式： 。 第三条 定作人提供的材料 材料名称规格/型号质量标准计量 单位数量提供时间 承揽人应在收到定作人提供的材料后进展检验，并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人
2、逾期未提出书面异议的，视为认可定作人提供的材料符合合同约定。 第四条 定作人应在前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求，作为合同附件。未经定作人书面同意，承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在收到后3日内向定作人提出书面异议。 第五条 定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进展监视和检查，并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作，费用由承揽人承担。 第六条 未经定作人书面同意，承揽人不得将定作物交由第三人完成，否那么承揽人有权解除合同。 第七条 承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明
3、。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)。 定作物的运输、装卸工作及费用由承担。 定作物需要安装调试的，承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。 第八条 定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为： 。 第九条 承揽人对定作物的质量承担保修责任，保修期从年月日至年月日。保修期内，定作人按合同总价的%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。 定作物在保修期内出现质量问题的，承揽人应及时予以维修、重作，并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重
4、作定作物的，定作人有权自行维修，费用直接从预留的质量保修金中抵扣，缺乏部分定作人有权继续向承揽人追偿。 第十条 违约责任： 1. 承揽人逾期交付定作物、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的，是定作人违约。 2. 因承揽人违约导致定作人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建立单位、分包单位承担违约责任等)，承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。 3. 承揽人完成的定作物质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准，定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金，缺乏弥补定作人损失的，承揽人应继续赔偿。 第十一条 本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。 第十二条 本合同一式份，双方各执份，自双方加盖公章之日起生效。 第十三条 补充条款 定作人：承揽人： 住所地：住所地： ： ： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日 其他的合同范本： 资产信托合同书 工程施工保证契约书 成片开发土地出让合同 最通用的定作加工
