《建设工程劳务合同（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务合同（3篇）.doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程劳务合同雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方根据民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率
2、必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列
3、入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、高效的施行，及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求
4、完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格
5、按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%承担违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的_%_%承担违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式_份
6、，双方各执_份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日建设工程劳务合同（二）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和国家工商行政管理局，建设部颁发的建设工程施工合同文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：一、工程概况工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区_号楼、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。、外墙粉刷及贴砖（瓷砖规格为6_
7、20），所有侧面全算，所有内口不粉。二、承包价格空口实算_元/m2.三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。四、付款方式乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,整体完工后付清。五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同（三）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方协商决定，发包方将的劳务施工任务任发包给承包方。为明确双方的责任和义务，特签定此合同。具体条款如下：
8、第一条工程承包内容一、工程名称：二、工程地点：三、承包内容：6#楼西北立面石材幕墙钢龙骨施工四、工程量：按实际完成量结算。五、工期：施工工期以甲方进度为准，按总施工进度，结合月进度严格执行。六、质量标准：按国家有关规范验收，达到优良。确保业主评杯要求。七、施工安全：无重伤、死亡事故，轻伤事故率不高于_,同时执行总承包方的安全管理制度。八、承包价款：按现场实际工程量计算，线条按见光面展开面积计算，单价为_元/平方。九、承包方式：发包方以包工（即包安装施工至本工程竣工交验）不包料（不包工程材料）的方式承包给承包方。承包方主要施工内容：基线复核，定位放线、自用材料卸货、钢架安装，与现场安装施工有关的
9、其他现场工作。第二条双方职责和权益一、发包方的责任和义务1、成立项目部，并派出相关管理人员，负责协调解决承包方施工过程中出现的各种问题，帮助承包方协调在施工过程中有关方的工作关系。2、发包方负责对施工现场进行全面项目管理，同时对施工现场安全文明施工、工程质量、物资进出进行日常管理。3、工程变更须提前书面通知承包方，并落实图纸施工交底工作。负责组织各工序现场隐蔽工程验收及工程竣工验收。4、提供现场施工用水、电，其费用由发包方承担。向承包方提供材料堆放场地以及提供施工及运输材料的通道。提供施工用水、电，电源接至施工区段引接点，按照总包放置的二级电箱。5、向承包方提供施工图纸、有关规范和技术交底，对
10、工程技术实施指导、监督控制和管理。进行现场安全、质量、工期和施工工序全面管理：根据本工程建设承包合同、有关规范、规程及公司相关管理制度，对工程实施安全、质量、工期和施工工序等全面管理。6、提供合格的施工脚手架或吊蓝、活动架。按时提供所需材料、成品配件。根据工程进度要求有计划地将工程材料、配件等运到工地现场。二、承包方的责任和义务1、服从发包方项目部指挥和管理、配合发包方项目部及有关部门各项工作。认真执行已经审批的施工组织设计，按进度计划和施工方案执行。严格服从项目部关于施工顺序，施工进度的安排。按项目部要求合理组织人员进行分部施工。保质保量，按期完成本工程施工任务。施工中遇到停电二天以上及不可
11、抗力因素导致工期延误，其工期顺延。2、加强施工过程控制管理，各工序施工前必须认真做好施工技术，施工质量、施工安全交底工作，让每一个安装工人了解本工程施工难点、重点，并掌握本各安装工序施工工艺方法及其质量控制点，使施工全过程始终有效受控状态。同时按相关标准、规范的要求做好相应的交底记录。发现问题首先与项目部联系，不能越级上报。3、严格按国家行业现行有关标准、规范和施工图纸及公司有关程文件的要求进行本工程加工制作、安装施工及相关管理。确保工程所有成品、半成品符合施工规范及设计要求，工程质量达到业主、监理要求。如图纸与现场不符，须经发包方认可方可施工。如有特殊更改经现场项目部签证及设计确定，补给承包
12、方工作量费用。4、认真履行国家、省市及业主、监理、总承包、发包方最新的安全生产管理规定，严格遵守执行发包方安全文明施工管理制度的各项措施和规定。工人进场必须进行“三级”安全教育，并做好相应的记录，自觉接受现场业主、监理、总包及发包方的监督检查及相应的教育。如果施工过程中发生任何安全事故，由承包方承担全部责任。在施工过程中如业主、监理、项目部检查中发现的质量问题，需在二个工作日内整改完成。所产生的一切费用由承包方负责，及执行相关处罚条款。5、配合计算本工程所有材料数量、型号、规格，做好各构件工艺图、下料单工作。如因承包方加工或安装失误原因造成材料浪费，承包方应承担由此造成的费用。负责现场承包范围
13、内工程材料的装卸、搬运工作。清点材料的品名、型号、规格、尺寸及数量，配合发包方对进场材料进行初验。发现问题及时报告发包方管理人员。材料在搬运过程中防止划伤、损坏、丢失。零星配件、胶水、挂件、螺丝、角码以及小五金。按图纸、按数量施工;超出数量由承包方承担（具体数量由发包方预算员核实签证）。6、现场材料摆放整齐、标识清楚。负责现场材料的保管及清理。负责施工作业面的清洁卫生，做到场地干净。7、严格执行施工进度计划，并提供每总、月、周的施工进度计划明细表，及上岗人数。协助配合本工程隐蔽验收、中间验收及其他各分部分项工程质量的评定。建立健全班组安全文明生产管理制度，落实好安全文明生产责任制。按上报的管理
14、人员的95%到位率进行考核。8、按照工期和发包方的要求投入劳动力，合理配置施工机具、工具。满足现场施工安排。保证在规定的工期内完成施工任务，并承担超期责任;按合同规定的工期和业主、监理签署的顺延工期完成施工。9、按合同规定的质量标准完成本分项工程。由于承包方原因未达到现场验收要求，无条件返工并承担因此发生的一切费用。并根据发包方与业主签证的施工合同处罚条款加倍处罚。10、保证施工安全并承担安全责任。严禁违章施工，违章操作。如因违章作业，工地发生安全事故时，承包方负责承担所有医疗费用及相关赔偿费用。同时履行总包方的处罚条款。如非施工单原因发生的事故，由责任方相关费用。11、遵守法律、法规及驻工地
15、的相关规定，杜绝任何违法、违纪行为。承担因此引起的一切后果。应对无理取闹取者，负全部责任。若对发包方造成名誉或直接经济损失，由承包方承担，费用从月进度款中扣除。12、遵守发包方公司的施工管理规定，接受发包方的各项管理要求及处罚。13、承担本工程业主约定的保修期内的保修责任，在此期间承包方应主动对工程进行保修。14、承包方应对其雇用的全部施工人员购买施工保险，对不符合建筑劳动法所规定的人员，一律不予进场施工。负责施工人员的安全防护用品。15、合理安排施工人员的住宿及生活管理，承担全部费用（施工现场现有住宿免费提供）。16、承包方相关负责人按时参加每周相关单位举行的工程例会，无故不参加，按每次_元/人进行处罚，从月进行款中扣除。第三条通用条款1、乙方必须严格按照甲方及业主的质量、
