《承揽加工合同(通用10篇).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承揽加工合同(通用10篇).doc（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于承揽加工合同(通用10篇)关于承揽加工合同(通用10篇)关于承揽加工合同1委托方：xx纺织器材厂甲方承揽方：xxxx电镀厂乙方1加工的工程、产品名称、规格、数量、价格、交货期：工程产品名称、规格单位数量单价 元总价元交货日期一季度二季度镀锌综架xx以上只xx万xxxx万xx万淬火综条支xx万万xx万合计2质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进展加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之xx，但损坏件必须归还甲方。3原料供给：加工用锌块由甲方供给。4交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。5质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。6结算方式：xx
2、xx。7违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之xx交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因此造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。甲方：xx纺织器材厂法定代表人：盖章xxxx地址：xxxxxx银行帐号：xxxx乙方：xxxx电镀厂法定代表人：盖章xxxx地址：xxxxxx银行帐号：xxxxxxxx年xxxx月xx日关于承揽加工合同2定作人：签订地点：承揽人：签订时间：年月日第一条 加工物、数量、报酬、交货期限加工物规格计量、报酬、交货期限及数量数量名称、型号单位、单价金额合计合计人民币金额大写：注：空格如
3、不够用，可以另接第二条 定作人提供的材料材料规格计量数量质量提供日期消耗定额名称型号单位注：空格如不够用，可以另接第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：第四条 加工物的技术标准、质量要求：第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：第六条 加工物的包装要求及费用负担：第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。第九条 定作人是否允许第三人完成加工物的主要工作。第十条 加工物的交付方式及地点：第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限：第
4、十二条 报酬的结算方式及期限：第十三条 定作人在年月日前交定金大写元。第十四条 本合同解除的条件：第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人是否可以留置加工物。第十六条 违约责任：第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按以下第种方式解决：一提交仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院起诉。第十八条 其他约定事项：定作人章：承揽人章：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份证号码：居民身份证号码：委托代理人：委托代理人： ： ：开户银行：开户银行：鉴公证机关章账号：账号：经办人：邮政编码：邮政编码：监制部
5、门：印制单位：关于承揽加工合同3承揽方甲方：xx定作方乙方：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付
6、时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承当第六条加工费结算方法与时间第七条乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此
7、造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的xx偿付违约金。5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值xx的违约金。6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失
8、。2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点，应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证一甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出
9、任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。二乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约
10、束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密技术信息、经营信息及其他商业机密予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并
11、应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx书信、 、电报、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下：xx。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受xx国法律管辖并按其进展解释。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按
12、以下第xx种方式解决：1提交xx仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存
13、一份。承揽方盖章：xxxx定作方盖章：xxxx法定代表人签字：xx法定代表人签字：xx地址：xxxxxx地址：xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xxxx签订地点：xxxx关于承揽加工合同4订立合同双方：承揽方：县木具厂 以下简称甲方定作方：县百货公司以下简称乙方甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条 加工成品品名 规格(长，宽，高cm) 单位 数量 备注 玻璃柜台1304090 件 120 塑料台面柜台18010095 件 10 其中不 带抽屉玻璃台面柜台18010095 件 20 棉布货架18040200 件 10 大百货电器货架 18080200 件 5 小百货货架 18050200 件 80 第二条 加工成品质量要求：一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。三、严格掌握木制品的木材枯燥程度，榫缝、肩角构造必须严密，巩固、外表必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表
